建设工程施工劳务分包合同（范本）.docVIP

建设工程施工劳务分包合同 ? ? ? ? ? ?? 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2010年月建设工程施工劳务分包? 工程承包人：劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、鉴于 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工承包合同双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 开始工作日期： 结束工作日期： 总日历工作天数： 、 2.1 本工程的采用元。、质量标准 工程质量：、工程承包人义务 .1组建与工程相适应的，全面履行合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向包人负责.2 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地； .3 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； .4 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬； .5 负责与发包人有关部门联系，协调现场工作关系。 、劳务分包人义务 .1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度； .2 劳务分包人根据进度计划的要求，严格实施； .3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； .5 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施； .6除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 、施工验收 .1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，通知承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的通知后天内对劳务分包人施工成果进行验收、.1 全劳务分包人，。.2 全部工作完成，经工程承包人认可后天内，双方按照本合同约定的计价方式，。.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。 、违约责任.1 当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任： （1）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付 的违约金； .2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 、索赔.1 当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 .2 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人向工程承包人索赔、争议 .1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议：（）向 仲裁委员会申请仲裁； （）向 人民法院起诉。 .2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果： （1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； （2）调解要求停止合同工作，且为双方接受； （3）仲裁机构要求停止合同工作； （4）法院要求停止合同工作。 、合同终止 .1 双方履行完合同义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包