建设工程配合合同.doc

GF-1999-0201 建设工程配合合同 发包人： 的 承包人： D 签订日期： 年 月 日 的 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 发包人： 承包人： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程配合与施工事项协商一致。 工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容：东森总部商务广场二期项目由发包人投资建设，本项目只要由超五星级酒店（16#楼：49层）、5A写字楼（17#楼：28层）及连体裙房三部分组成，位于沈阳市沈河区市府大路256号，为沈阳市市府广场组团的核心部分，总建筑面积14.5万平方米，属超高层建筑，为沈阳市重点项目。 工程承包范围： 承包内容： 17#楼： 裙房： 16#楼： 合同日期： 开工日期：暂定为 年 月 日，以监理公司或发包人书面通知开工的日期为准。 竣工日期：暂定为 年 月 日，已实际竣工日期为准。 合同价款： 以最终事实结算为准，结合施工图纸所明确的所有内容范围，详见发包人与承包人双方确认的预算书。 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书及发承包双方于 年 月 日签署的的 的 2、本合同专用条款。 3、明确双方权利、义务的纪要、协议。 承包方向总包方承诺按照合同约定进行施工、付给总包方的 %的配合费用。 总包人责任：配合承包人施工期间所需要的机械、塔吊、人货电梯、工人用水、道路、现场用地、现场安全问题希望总包方搭理配合，定期的给我方知道。配合费的款项需总包方提供正式的发票（包括建筑材料在内的一切发票）。 违约责任： 如有违约双方自行协商； 若双方协商不能解决问题，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 合同生效： 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点：沈阳东森总部商务广场二期工程项目部 本合同双方约定：双方法人代表或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。 总包人（公章）：广厦建设集团辽宁分公司 地 址：沈阳市沈河区青年大街51-1号A座13层商会总部大厦 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 承包人（公章）： 地 址 法定代表人： 委托代理人： 联系电话：