水木清华地下室车库顶板预应力合同.docVIP

编号： 水木清华小区地下室车库顶板之 预应力工程施工合同 工程名称：水木清华小区地下室车库预应力工程 工程地点：聊城市 发包单位：亚大集团 施工单位：深圳市预应力工程有限公司 2011年 3 月 25 日 水木清华小区地下室车库顶板之 预应力工程施工合同 发包方(以下简称甲方)： 亚大集团 承包方(以下简称乙方)： 深圳市预应力工程有限公司 经甲、乙双方协商，甲方将水木清华小区地下室车库顶板预应力工程发包给乙方施工。为加强协作,互守信约，明确责任，保证工期与质量，特签订本工程合同。 第一章 工程项目 1．工程名称：水木清华小区地下室车库顶板预应力工程。 2．工程地点：聊城市。 3．工程内容：乙方依据甲方提供的预应力结构图进行施工，具体内容如下： （1）预应力材料采购，主材钢绞线由双方询价，订购价格按实际市场价格， 合同价格暂按6000元/吨计； （2）提供熟练技术工人及工程技术人员对预应力安装进行技术指导； （3）预应力张拉； 4．施工工期：满足甲方要求。 第二章 工程造价及付款方式 本工程合同价款：壹佰捌拾捌万伍仟圆整。此总价不包括任何税金及施工管理费。 工程量暂按130吨计，决算以实际工程量为依据。 预应力材料款约为150万，材料共分两次进场，甲方给乙方支付材料款80万后，乙方组织第一批货到现场，甲方给乙方支付材料款70万后，乙方把剩余预应力材料全部组织到现场。 预应力施工款项按月支付80%，每月25号乙方向甲方报送上月23日至本月24日的月进度工程报表，甲方在次月10日之前给乙方支付本进度款。本工程预应力张拉全部完成后一个星期之内，乙方向甲方提交工程决算书，甲方在十五天之内与乙方完成决算书的核定，若甲方在三十天之内未给予乙方答复，则视为甲方同意乙方提交的决算书。决算书核定后甲方在一个月以内付清全部剩余工程款项。 第三章 甲 方 职 责 提供一套施工图纸； 提供适当的施工办公、生活用房，以及设备堆放仓库和适当施工场地； 负责预应力材料的送检，费用由甲方负责，乙方提供技术人员协助。 预应力安装及预应力清孔由土建劳务队伍负责，甲方负责协调乙方与他们的关系，敦促劳务队伍严格按乙方提出的预应力施工技术要求施工。 提供预应力架立钢筋，架立马蹬由劳务队伍制作，制作技术要求由乙方提供。 提供焊条、泡沫、电工胶布，扎丝等辅材以及电焊机。 在张拉前提供混凝土强度试验报告； 免费提供施工用水用电。 第四章 乙 方 职 责 乙方施工前组织人员学习熟悉图纸，编制施工组织设计，对劳务队伍进行技术交底。对整个预应力施工技术负责。 乙方按照国家有关规范及设计要求进行预应力施工，确保施工质量及安全。 张拉施工前应作好张拉设备标定，提供标定报告。 乙方必须服从甲方生产工期安排进行生产，及时进行预应力工程施工。 应保证预应力工程施工质量，应乙方原因出现质量问题、安全及其他事故由乙方负责。 第五章 奖励、惩罚与仲裁 1．因乙方责任不能在与甲方商定的工序时间内完成施工任务，所造成甲方的窝工、延误工期及有关损失由乙方承担。 2．甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，造成的损失由甲方承担。 3．施工中的经济纠纷，双方应本着实事求是的态度协商解决，若不能解决，可向仲裁机构提出仲裁。 第六章 合同份数及有效期 本合同一式四份，双方各持两份。本合同自双方签订之日起生效，在本合同全部工程竣工验收结算余款后失效。 第七章 附则及附录 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况议定附则条款，并作为本合同之附件与本合同具有同等效力。 甲方： 乙方：深圳市预应力工程有限公司 代表： 代表： 日期： 日期： 5