施 合 同.docVIP

施 工 合 同 建设单位：前坊加工二厂（以下简称甲方） 承包单位: 四川广安智丰建设工程有限公司龙水送变电分公司（以下简称乙方） 乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，经双方充分协商，就用电安装工程承包事宜达成一致意见，订立本合同，供双方共同遵守履行。 第一条：工程概况 工程名称：配电变压器安装工程 工程地点：南昌武阳镇 工程承包范围和主要工作内容： 安装800KVA配电变压器一台、2、安装高压计量一台3、安装高压倒挂一套6、安装低压计量一套。 第二条：工程承包方式及施工依据 协议方式：本工程包工、包料、包送电、包安全文明施工等。 工程施工依据：依据供电主管部门审核批准的电气工程设计图及电力行业的有关电力安装验收及施工技术规范等相关文件的要求，进行施工。 第三条：合同价款及付款方式 合同价款 本工程按总造价14万元；（大写壹拾肆万元整）一次性总价包干。 付款方式 合同签订之日甲方支付乙方至合同总价的70%。 乙方安装调试完成，经供电主管部门验收合格并通电后，当日内支付至合同总价的100%； 第四条：工程工期 从合同签订之日开始计算工期，12月28日前全部工程竣工验收，并通电交付甲方使用。 在施工过程中，如遇下列情况工期顺延： 因甲方原因造成设备未及时进场停工或甲方变更方案； 不可抗力的因素，如战争、地震、洪水等自然灾害； 外线不具备通电条件。 第五条：工程质量标准 符合国家及行业施工验收规范要求 第六条：双方职责范围 甲方职责 合同生效后，甲方必须在开工3日之前对施工现场进行整理、清障，确保线路通道及施工车辆畅通，使施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。若未具备以上条件工期应予顺延。 负责及时提供用电申请必需之有关材料，及时派员工参加隐蔽工程的检查，以及配合做好报验前的宣验前的相关资料的签证、盖章等手续，以免延误验收时效。 甲方应对乙方的工程质量及重要技术参数进行现场监督、检查，如果乙方存在违反国家规范或偷工减料的行为，有权责令其整改等。 按期支付工程款项，否则将视为违约。 乙方职责 按供电部门的要求进行施工图设计，并负责取得供电部门批准 负责办理所有供电报批、报验、报送电手续，确保甲方取得合法用电。 自觉接受甲方对工程的管理、监督、检查。 第七条：违约责任 甲方逾期付款：在合同约定的时限内，甲方仍未付款，甲方应自合同约定的付款期满的次日起，每天按应付款的万分之五支付逾期付款违约金并且工期顺延。付款时间以银行汇款时间为准。 第八条：纠纷解决办法 执行本合同过程中发生争执，由甲、乙双方协商解决；若协商不成可依法向人民法院提起诉讼。 第九条：其他事项 乙方在施工进行中所涉及到土地使用权或产权纠纷等问题由甲方自行解决，但所误工期甲方应予顺延。 本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。 本合同自双方签订之日起生效，至承包总价款结清后失效。 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 前坊加工二厂 四川广安智丰建设工程有限公司龙水送变电分公司 帐号： 帐号： 授权代表： 授权代表： 2012年11月29日 2012年11月29日