河南省偃师市鑫龙建安工程有限公司与洛阳理工学院河南省第六建筑工程公司索赔及工程欠款纠纷案.pdf

河南省偃师市鑫龙建安工程有限公司与 洛阳理工学院、河南省第六建筑工程公司 索赔及工程欠款纠纷案 【裁判摘要】 因发包人提供错误的地质报告致使建设工程停工．当事人对停工时间未作 约定或未达成协议的．承包人不应盲 目等待而放任停．Y-状态的持续以及停工损 失的扩大。对于计算由此导致的停工损失所依据的停工时间的确定．也不能简 单地以停工状态的 自然持续时间为准．而是应根据案件事实综合确定一定的合 理期间作为停工时间 最高人民法院民事判决书 (2011)民提字第292号 申诉人 (一审原告、二审被上诉人 、再 审被 申请人)：河南六建建筑集团有限公 审申请人)：河南省偃师市鑫龙建安工程有 司．住所地河南省洛阳市西工区王城路 38 限公司．住所地河南省偃师市岳滩镇堤头 号院。 村 。 法定代表人：晁鲁 ，该公司董事长。 法定代表人 ：杨留欣 ．该公司经理。 委托代理人：李云立 。该公司法律顾 委托代理人 ：刘洋 ，北京市天依律师事 问。 务所律师 委托代理人：商家泉，北京高文律师事 委托代理人 ：杨子龙 ，该公司职员。 务所律师 被 申诉人 (一审被告 、二审上诉人 、再 申诉人河南省偃师市鑫龙建安工程有 审被 申请人)：洛阳理工学院，住所地河南 限公司(以下简称鑫龙公司)因与被 申诉人 省洛阳市洛龙区王城大道 90号 洛阳理工学院(以下简称理工学院．原名称 法定代表人 ：杨小林 ，该学院院长。 为洛阳大学)、河南六建建筑集团有限公司 委托代理人：牛佩伟，河南开物律师事 (以下简称六建公司，原名称为河南省第六 务所律师 建筑工程公司)索赔及工程欠款纠纷_案。 委托代理人 ：李晓杰 ，该学院基建科科 不服河南省高级人民法院(2006)豫法民再 长。 字第 106号民事判决 ．向本院申诉 本院于 被申诉人 (一审被告 、二审上诉人 、再 2009年 12月 3日作出 (2009)民监字第 中华人民共和国最高人 民法院公报 109号民事裁定 ，提审本案 ．再审期 间。中 告。2．鑫龙公司与六建公司签订的分包合 止原判决的执行。本院提审后．依法组成合 同约定的权利义务与理工学院无关 3．成 议庭 。于 2011年 10月20日对本案进行了 教楼裂缝产生的直接原因是施工工程质量 开庭审理 鑫龙公司的法定代表人杨留欣 不合格 ．因此才导致工程停工 ．停工损失应 及委托代理人刘洋 、杨子龙 。理工学院的委 由鑫龙公司 自行承担 4．地质报告的差异 托代理人牛佩伟、李晓杰 ，六建公司的委托 与楼板裂缝等质量问题没有直接 因果关 代理人李云立、商家泉到庭参加了诉讼 本 系。5．鑫龙公司称理工学院隐瞒真相．没有 案现已审理终结 事实依据。6．理工学院不欠鑫龙公司任何 工程款。7．理