2010建筑房地产企相片业热点问题聚焦.pptVIP

一、侵权责任法 第二条　侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。 本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。 二、一方（发包人或承包人） 故意拖延不进行竣工结算 如何处理？ 三、擅自使用工程的法律问题 五、两份不同的备案合同，如何结算？ 七、因发包方原因推迟开工，须承担的法律责任 九、发包人单方委托所作的工程审价结论，可否作为定案根据？ 十一、没有签证但承包人已实际完成的部分工程，能否作为增加的工程量？ 案例 ? 请求责令被告赔偿因被告方原因推延工程开工而造成的、在人工材料费上涨方面的损失，承包方的这一索赔主张能否成立呢？ ?? 此要求与双方在施工期间先前已经达成的45万元窝工损失赔偿是否重叠呢？ 分析 推延开工，被告方原因引起的，系被告方违约行为。 由于推延开工造成原告在人工、材料费上涨方面的经济损失关于此项损失，双方合同约定由被告方赔偿。 人工、机械现场窝工损失赔偿，与因推迟工程开工、承包人在施工期间恰遇人工、材料费上涨、而引发的经济损失，是两个不同的索赔项目。 案例 ？发包人将已经由总承包人中标的部分工程，另行直接分包，是否构成违约？ ？由此给总承包