2018委托施工协议书范本.docx

2018委托施工协议书范本 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 页 2018委托施工协议书范本 委托单位(甲方)：徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司 施工单位(乙方)：徐州中矿国安矿山安全工程技术有限公司 甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则，为明确双方责任，经双方协商签订本合同。 一、项目名称： 阳泉西环高速公路隧道物探工程 。 二、施工期限：本工程自_2010_年12月10日至_2010年12_月24日。 三、工作内容： 乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，共三条测线，约2000个测点。 四、质量与验收 要求乙方物理点合格率达到95% 五、费用及结算 施工费用约 12 万元 ，工程结束验收合格后，在报告提交7天内，甲方按实际工作面积一次结算。 六、甲方责任 1、按照合同约定及时拨付资金。 2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。 3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。 4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。 5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。 6、按有关规定参加竣工验收交接工作。 七、乙方责任 1、接受甲方委托的监理单位的监理。 2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。 3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。 4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。 5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。 八、违约责任 违约方按5%支付违约金。。 九、争议解决 本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。 (一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。 (二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。 十、本合同一式__陆__份，甲乙双方各执___叁_____份。 甲 方(盖章)：_________ 乙 方(盖章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日 _________年____月____日 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 经___建设局批准，本工程于___ 年___月___日邀请投标、协商议标确定由乙方承建，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，依据建设部和国家工商管理局颁发的(gf——96——0205)《建筑装饰工程施工合同》示范文本，并结合深圳市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同。 一、词语含义及合同文件 第一条 词语含义 在本合同中，下列词语具有本条所赋予的含义： 1.1 合同：是指发包方和承包方之间为实施工程达成的明确相互权利和义务关系的协议，以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。 1.2 发包方(简称甲方)合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在合同条款中约定。 1.3 承包方(简称乙方)合同约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。 1.4 甲方驻工地代表(简称甲方代表)合同约定甲方在相应条款内指定的履行合同的负责人。 1.5 乙方驻工地代表(简称乙方代表)合同约定乙方在相应条款内指定的履行合同的负责人。 1.6 社会监理：合同约定甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。 1.7 总监理工程师：合同约定工程建设监理单位委派的监理总负责人。 1.8 设计单位：甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。 本合同装饰工程，甲方委托乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。 1.9 装饰工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。 1.10 工程造价管理部门：深圳市建设工程造价管理站。 1.11 工程质量监督部门：按《深圳经济特区建设工程质量条例》执行。 1.12 合同价款：甲、乙双方在合同相应条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格、措施费、工期补偿费等。 1.13 追加合同价款：在施工中发生图纸及措施以外的工程量，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.14 费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。 1.15 工期：按国家有关规定，甲乙双方在合同相应条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。 1.16 开工日期：甲乙双方在合同相应条款约定的工程开工日期