xxx年工程施工合同模板一览.docVIP

编号: ___________________ xxx年工程施工合同模板一览 甲 方：____________________ 乙 方：____________________ 签订日期：____年____月____日 　　本文今天为大家介绍的是xxx年工程施工合同模板一览，供各位查看，希望看完后让您有所收获。 　　更多精彩内容更新尽在范文网，敬请关注。 　　甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 　　一、工程名称地点二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。 　　七、甲方责任1甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 　　2甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 　　八、乙方责任1乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 　　建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流2因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 　　九、工程质量、安全及保修1乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 　　2凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。 　　甲方不承担任何责任。 　　3工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 　　十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。 　　和解、调解不成的，按以下方式解决争议第一种解决方式双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式向有管辖权的人民法院起诉。 　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 　　甲方乙方年月日 整理范文，仅供参考,欢迎您下载我们的文档 资料可以编辑修改使用,觉得好可以点个赞哦 致力于打造全网一站式需求, 如果没有找到合适的文档资料，可以留言告知我们哦