安装施工合同参考范本.docxVIP

安装施工合同参考范本 　　施工合同的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，那么，以下是小编给大家整理收集的安装施工合同参考范本，希望对大家有帮助。　　安装施工合同参考范本　　甲方：　　乙方：　　甲方将***工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。　　一、工程概况　　1、工程名称：　　2、工程地点：　　3、工程内容：　　4、承包方式：　　5、合同价款：　　6、质量等级：　　7、工期： 天　　8、发生下列情况时，工期顺延：　　不可抗力的自然灾害。　　设计修改后工程量增加。　　二、双方责任　　甲方责任　　1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底；　　2、提供施工用水和用电接点位置；　　3、指派 为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。　　4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。　　乙方责任　　1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。　　2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；　　3、遵守法律法规和甲方的有关规定，()按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用；　　4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任；　　5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求；　　6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。　　7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。　　8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。　　因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。　　9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。　　10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。　　11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。　　12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的一切损失由乙方承担；　　13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。　　三、工程质量　　1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。　　2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。　　四、工程验收　　工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。　　五、工程保修　　工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。　　六、付款方式：　　序号拨款分 次进行金额　　七、附则：　　1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。　　2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。　　3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。　　甲方： 乙方：　　代表人： 代表人：　　日期：**年**月**日 日期：**年**月**日　　安装施工合同参考范本　　购方：__________________　　供应方：__________________　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。　　一、工程项目　　1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。　　2、交货及安装工程地点：　　承 包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系 统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。。　　二、系统总造价及其支付　　系统总造价　　1、本监控系统含税总造价为人民币 _______　　2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整。　　工程款支付