- 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
向检察院申诉状范本
什么是向检察院申诉状格式范本,就是为大家带来检察 院申诉状格,请看下面,希望对大家有所帮助。
申诉状
申诉人:四川A建筑劳务有限公司
法定代表人:董事长
住所地:四川省。县。路
联系电话:135******
被申诉人:北京MU建设集团有限公司
法定代表人:董事长
住所地:北京市
联系电话:
请求事项
1、 请求最高人民法院撤销北京市高级人民法院20XX年 11月9日作出的第2233号判决;
2、 请求最高人民法院依法判决被申诉人赔偿申诉人损 失共计1326277. 48元人民币;
3、 诉讼费用由被申诉人承担.
事实与理由
200*年1月28日,四川A建筑劳务有限公司(以下称 “申诉人”)通过投标方式承包“B小区单身公寓±0.00以 下结构”工程,与被申诉人签订《B小区单身公寓地下结构 工程劳务分包施工确认书》,确认申诉人中标并约定于当日 进入施工现场,约定该确认书作为劳务分包的合同附件;
双方约定迟延履行的违约金为5000元/日,同时还要承 担因工期延误产生的相关费用和责任。
200*年2月5日,被申诉人通知申诉人进入现场施工(见 《北京市宣武区劳动与社会保障局告知书》(京宣劳社劳监 告字第015号)第一段、20XX年3月11日申诉人的催告函、 20XX年10月25日双方签字确认的《临工统计》)o
开始施工后,被申诉人迟延交付施工计划和施工图纸, 申诉人多次要求无果,于20XX年3月11日书面催告被申诉 人交付施工图纸等资料;
直到20XX年7月4日、7月9日、7月16日和7月18 日,被申诉人才分别将施工计划书和三套施工图交付申诉人 (见《文件交接单》)由于被申诉人没有提供整体施工方案和 详细的施工计划以及准确的施工图纸以及中途变更施工图 纸,造成申诉人停工、窝工等严重后果;
交付图纸之前,申诉人为被申诉人提供的零工情况为:2 月份197个工日、3月份28个工日、四月份93个工日、5 月份142个工日、6月份156个工日、7月份56个工日。
(见双方于200*年10月25日签订的《零工统计》)
200*年4月28日,北京市政府颁布《进一步加强在京 建筑业及其他行业外来务工人员非典型肺炎防治工作的紧 急通知》,贯彻落实中央关于外来民工“三就地”原则,保 障民工正常工作和生活,即使发现病情被隔离的民工,单位 也必须照常发放工人工资;
严格禁止相关单位擅自停工或遣散外来民工。
200*年5月6日,双方补签分包合同,约定工期80天,
自20XX年3月8日至20XX年5月28日;
约定3月10日被申诉人交付施工图纸及相关资料;
约定迟延履行罚款5000-10000元/日。
20XX年5月31 0,被申诉人向申诉人发出停工通知,
要求申诉人暂停施工;
20XX年6月5日,被申诉人才取得开工许可证;
20XX年6月26 S,被申诉人向申诉人发出开工通知,
要求申诉人再次开始施工;
20XX年7月7日,被申诉人要求申诉人增加调配劳动 力以满足工程施工进度;
20XX年8月3日,申诉人按照被申诉人要求增加、调 配施工工人;
20XX年9月18日,被申诉人通知申诉人参加工程质量
例会;
20XX年9月24 0,被申诉人通知申诉人进行现场清理
工作;
20XX年10月8日,被申诉人作岀回复,通知申诉人不
用继续等待修改方案,
按照原图纸施工;
20XX年10月20 B,被申诉人通知申诉人等待修改图
纸及复工日期、暂停施工、分流人员;
20XX年
20XX年10月25日,
双方统计确认申诉人向被申诉人
提供的零工情况;
20XX年11月11 0,双方确认:由于工程待图,建设方 修改图纸造成窝工,共计22387 XH;
20XX年11月13 0,双方确认因为图纸变更造成的返 工,合计工日310个;
20XX年11月17日,双方开始进行工程结算;
20XX年11月20日,被申诉人通知申诉人,同意支付
包括3个人非典期间工资补贴在内的工程结算款170万元;
20XX年12月31 0,双方签订劳务费备忘录,申诉人
明确表示对170万元工程结算款不予认可。
20XX年3月1日,申诉人请求北京市第一中级人民法
院判决被申诉人支付违约金160万元,支付因被申诉人迟延
行造成申诉人额外支付的589名工人工资等费用,两项合 计 5288412. 40 元。
20XX年3月8日,北京市第一中级人民法院开庭审理 此案并于20XX年6月18日作出判决:驳回申诉人全部诉讼 请求,判决申诉人支付本案受理费34652元。
申诉人不服一审判决,向北乐市咼级人民法院提起上 诉,北京市高级人民法院于20XX年9月27日开庭审理此案, 于20XX年11月9日作出判决:撤销北京市第一中级人民法 院(20XX)-中民字初第313号民事判决;
被申诉人收到本判决书后
文档评论(0)