响水县大有镇康庄、民强村及大有居文化活动中心附属工程合理价随机抽签招标文件.docVIP

4 响水县限额以下建设工程项目 施工合理价随机抽签招标文件 项目名称 响水县大有镇康庄、民强村及大有居文化活动中心附属工程 项目编号 XSX-YH-201902002 招标人 名 称：响水县大有镇人民政府 联系人：王伟华 电 话招标代理机构 名 称：盐城市东信造价工程师事务所有限公司 联系人：孙建标 电 话：0515 响水县建设工程招标文件备案表 响水县招标投标服务中心： 响水县大有镇康庄、民强村及大有居文化活动中心附属工程招标文件，共 页，现申请备案，请予审查。 招标人：响水县大有镇人民政府 招标代理机构：盐城东信造价工程师事务所有限公司 项目负责人（签字）： 2019年03月26日 监督科意见： 审核人： 年 月 日 分管领导意见： 审核人： 年 月 日 响水县招标投标服务中心（盖章）： 批准人（签字）： 年 月 日 监督投诉电话：0515 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 3 响水县大有镇康庄、民强村及大有居文化活动中心附属工程 招标公告 项目编号：XSX-YH-201902002 响水县大有镇康庄、民强村及大有居文化活动中心附属工程已批准建设，招标人为响水县大有镇人民政府,工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，邀请合格的投标人参加投标。 1、项目概况? 1.1.建设地点：响水县大有镇康庄村、民强村、大有居委会。 1.2.招标范围及工程规模：本次招标范围含响水县大有镇康庄、民强村及大有居文化活动中心附属工程的施工，详见工程量清单。工程规模：投资额约41.5万元。 1.3.计划工期：15日历天。 1.4.工程质量：合格标准。 1.5.承包方式：施工总承包。 2、资格条件： 2.1.企业资质要求：投标人必须是在响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的建筑工程类名单中。 2.2.项目负责人资质要求：项目负责人具有小型项目管理师证书或[建筑工程二级]（含）以上建造师资质【投标时须提供项目负责人的小型项目管理师证书或建筑工程专业建造师执业资格注册证书和安全生产考核合格证（ B 类）】。 2.3.本次招标不接受联合体投标。 2.4.其他要求： 2.4.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 2.4.2 业绩要求：无。 2.4.3 信誉要求： 、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。 、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。 、2018年6月1日以来无欠缴履约保证金（银行保函、担保）； 、投标人没有因违法、违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。 2.4.5 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件： 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业: 1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； 3、项目负责人担任其他公司法定代表人。 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程