卷闸门合同书.docxVIP

卷闸门合同书 　　篇一：卷闸门合同书1　　卷闸门安装合同书 　　甲方：浙江怡景置业有限公司 　　乙方：邓卸美身份证号：　　经甲乙双方协商一致，甲方将聚贤庭1#～4#楼卷闸门以包工包料（含税票）的方式承包给乙方，特签订本合同，共同遵守下列条款：　　一、 产品名称、数量、价格（本合同为固定单价合同）　　本合同内未约定的其他用于本工程的材料、设备在上述报价之中均已综合考虑。　　二、交货日期： XX年11月10日（因乙方原因拖延工期一天处罚500元）交货地点　　三、本产品在未验收前谢绝使用，门体安装调试完毕待土建验收时一并验收。　　四、工程款的支付：导轨安装完毕付30%，安装完毕支付至总工程款的70%；验收合格后一周内支付至总工程款的95%；保修金5%自验收合格起一年后一周内无息返还。　　五、面积计算方式：宽至导槽外边为准，高至导槽上加30cm为准。　　六、乙方必须全面做好成品保护，确保卷闸门开启灵活，表面无缺陷，材料、设备的规格型号与合同约定一致。　　七、乙方对产品实行壹年免费保修，终身维修，人为或自然灾害除外。　　八、施工期间乙方必须服从总包方（浙江龙厦建设有限公司）的统一管理、虚心接受总包、监理、甲方的监督与检查。确保施工安全。若乙方原因造成的安全事故损失，一切责任由乙方负责。　　八、解决争议：双方在履行合同时如产品争议双方协商解决，协商不成的可提请合同签订地人民法院处理。　　九、本合同壹式贰份，合同当事人各执壹份；签字盖章后生效，款付清后失效。 　　甲方：乙方： 　　签名：签名：　　XX年10月18日 XX年10月18日　　篇二：卷闸门合同书　　卷闸门安装合同书 　　甲方：置业有限公司 　　乙方：　　经甲乙双方协商一致，甲方将 楼卷闸门以包工包料（含税票）的方式承包给乙方，特签订本合同，共同遵守下列条款：　　一、 产品名称、数量、价格（本合同为固定单价合同）　　本合同内未约定的其他用于本工程的材料、设备在上述报价之中均已综合考虑。　　二、交货日期：交货地点　　三、本产品在未验收前谢绝使用，门体安装调试完毕待土建验收时一并验收。　　四、工程款的支付：导轨安装完毕付30%，安装完毕支付至总工程款的70%；验收合格后一周内支付至总工程款的95%；保修金5%自验收合格起一年后一周内无息返还。　　五、面积计算方式：宽至导槽外边为准，高至导槽上加40cm为准，封罩另计。　　六、乙方必须全面做好成品保护，确保卷闸门开启灵活，表面无缺陷，材料、设备的规格型号与合同约定一致。　　七、乙方对产品实行壹年免费保修，终身维修，人为或自然灾害除外。　　八、施工期间乙方必须服从现场的统一管理、虚心接受总包、监理、甲方的监督与检查。确保施工安全。若乙方原因造成的安全事故损失，一切责任由乙方负责。　　八、解决争议：双方在履行合同时如产品争议双方协商解决，协商不成的可提请合同签订地人民法院处理。　　九、本合同壹式贰份，合同当事人各执壹份；签字盖章后生效，款付清后失效。 　　甲方：乙方：  　　签名：签名： 　　篇三：卷闸门合同书　　卷闸门安装合同书 　　甲方： 甲方身份证号： 　　乙方： 乙方身份证号：　　经甲乙双方协商一致，甲方将高庄供销社以包工包料（不含税票）的方式承包给乙方，特签订本合同，共同遵守下列条款：　　一、产品名称、数量、价格（本合同为固定单价合同）　　本合同内未约定的其他用于本工程的材料、设备在上述报价之中均已综合考虑。　　二、本产品在未验收前谢绝使用，门体安装调试完毕一周内验收。　　三、工程款的支付：验收合格后一周内支付总工程款的全款。　　四、面积计算方式：宽至导槽外边为准，高至导槽上加30cm为准。　　五、乙方必须全面做好成品保护，确保卷闸门开启灵活，表面无缺陷，材料、设备的规格型号与合同约定一致。　　六、乙方对产品实行壹年免费保修，终身维修，人为或自然灾害除外。　　七、施工期间乙方必须服从总包方（高庄供销社）的统一管理、虚心接受总包、监理、甲方的监督与检查，确保施工安全。 1　　若乙方原因造成的安全事故损失，一切责任由乙方负责。　　八、解决争议：双方在履行合同时如产品争议，双方协商解决，协商不成的可提请合同签订地人民法院处理。　　九、本合同壹式贰份，合同当事人各执壹份；签字盖章后生效，款付清后失效。 　　甲方： 　　签名：　　乙方： 签名： 年月 日2　　篇四：卷闸门工程合同　　卷闸门工程合同　　发包方（甲方）：　　承包方（乙方）：　　根据《中国人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关　　规定，结合具体情况，经甲乙双方现场确定不同部位的做法和共同有　　好协商达成以下协议，本着保护双方利