停工协议合同.docxVIP

停工协议合同 　　篇一：工程停工安全管理合同协议书　　工程停工安全管理合同协议书　　甲方（主管单位）：________　　法定地址：________________　　法定代表人：______________　　乙方（建设单位）：________　　法定地址：________________　　法定代表人：______________　　丙方（施工单位）：________　　法定地址：________________　　法定代表人：______________　　为加强对乙方开发丙方建设但处于停工状态的_________（以下简称停建工地）的安全管理，明确责任，防止停建工地因管理不严而发生完全事故，根据安全管理实行国家监察、行业管理、群众监督、企业负责的原则，乙、丙方特向甲方签订停建工地安全管理合同书。现将乙、丙责任明确如下：　　一、甲方（主管单位）责任　　1.甲方切实做好监督职责，每月巡查停建工地一次。　　2.甲方发现停建工地安全隐患时，有权责令乙方和丙方改正。　　二、乙方（建设单位）责任　　1.监督丙方按责任履行职责；　　2.负责安全防护和值班所需费用。如丙方垫付，待工程结算时一并结算；　　3.施工单位（丙方）已解除合同离场的，其丙方责任由乙方履行。　　三、丙方（施工单位）责任　　1.切实做好停建工地的安全防护。未建围墙的停工工地待_________市政府批准后，按规定砌筑_________米高、美观大方的封闭式围墙（样式由甲方提供），设一处封闭式大门并上锁。平时加强对围墙的监测，防止因基础不牢或台风暴雨发生围墙倒塌造成伤人事故；　　2.建立值班制度，定人、定职责并安排24小时值班，禁止无关人员进入停建工地范围；　　3.停建工地四周悬挂明显的安全警示标志；　　4.加强对现在脚手架的检查，对搭设时间长，已出现变形和快要倒塌的脚手架，应采取措施加固或拆除。不能留有任何安全隐患，要防止台风吹倒脚手架而伤人伤物。　　5.带地下室的停建工地，要加强对地下室的管理，尽可能长期抽干地下室的积水，将地下室的所有入口暂时封闭，禁止无关人员进入地下室，要加强临边洞庭洞口的防护。　　6.做好工地内的临时用电管理，对已停止使用的线路、电箱、开关等全部切断电源，防止雷击、台风带来的触电伤亡事故和人为的误触伤亡；　　7.彻底清理三无人员在停建工地生活居住，要坚持未完工验收绝不能使用的原则；　　8.不准将停建楼房出租经营方式或居住，已出生经营的单位要采取措施结束经营，封闭经营场所。停建工地和空地不能用作废品收购站，堆放废品杂物和有害物品，已作废品收购站和仓库的要尽快清理。　　9.加强对停建楼房的自身质量监测工作，对已砌好的砖墙要加强检查，防止台风吹倒砖墙、吹坏门窗玻璃伤人；　　篇二：停工期间协议　　停工期间协议 　　梁场施工队于XX年3月18日进场，在XX年3月29日须浇筑门吊轨道时，因项目部与前期材料商纠纷导致停工。停工期间协商如下： 　　1， 停工期间项目部据实向梁场施工队赔付所有人员工资和机械租赁费及为梁场服务的附带费用。　　2， 如梁场到5月1日仍无法启动，梁场施工队将退场并要求项目部结算所有已施工工作量，所有人员工资和机械租赁费用及为梁场服务的附带费用。　　3， 在3月29日至4月21日停工期间人员有12人，其中1人每天100元，其他为200元/天，铲车按实际天数每天500元，在4月21日后另加3人为200元/天。　　4， 　　项目部： 　　梁场施工队： 在退场时项目部必须据实结算清以上所有费用。　　篇三：停工停产放假协议书　　协议书　　甲方（发包方）：上海绿筑住宅系统科技有限公司　　法人代表：裘建华　　乙方（务工方）：身份证号： 地址： 甲方自今年以来一直没有订单，停工、停产持续半年有余，甲方无法安排工作，按照国家的相关规定，决定从即日起安排停工、停产放假，每月给予乙方基本生活补助，就此双方达成协议如下：　　1. 甲方补助乙方生活费/月。　　2. 甲方负责停工、停产放假期间乙方的社保。　　3. 生活费的发放期限：即日起直至甲方复工复产之日止。　　4. 本协议一式两份，双方各执一份。　　5. 本协议如发生纠纷，双方协商解决，如协商不成由嘉定劳动仲裁进行管辖。 　　甲方： 乙方（签字并撩印）： 上海绿筑住宅系统科技有限公司 　　年月日　　篇四：停工协议(附表五)　　明磊建筑装饰有限公司　　停 工 协 议　　地址：任丘市会战道新世纪酒店北行50米路西 电话：0317-　　篇五：停工及窝工协议　　窝工、误工及机械租赁补助　　报告审批 　　建设单位（签章）：  　　项目负责人：  　　现场负责人：  　　监理单位（