目前建设工程合同管理中存在的问题与对策.docxVIP

目前建设工程合同管理中存在的问题与对策 　　篇一：现代建设施工合同管理中存在的问题及对策 　　现代建设施工合同管理中存在的问题及对策 　　【摘要】本文结合对河南省洛宁县禹门河反调节水库工程建设项目实践的分析，针对工程建设项目施工合同中存在的问题，浅析了合同中存在的合同签订不严谨，相关具体细则不规范；合同文件缺陷，引发合同双方的费用补偿纠纷；以及合同计划工期变化严重，引发总工期的确定及补偿等问题，探讨了加强合同管理的相关对策。 　　【关键词】建设工程 合同对策  　　当前，由于建设市场的发展的多元化以及工程建设错综复杂，在建设工程施工合同中尚存在的一些经济问题严重影响着施工合同的履行效果。本文笔者结合工作实践，分析了建设工程施工合同中存在的问题，并探讨了加强合同管理的对策，以期提高合同管理水平。  　　一、建设工程概况  　　禹门河反调节水库工程建设项目于XX年6月22日正式开工。工程实践过程中，由于建设周期长、地质条件复杂多变、征地移民工作推进艰难、建设单位2次更换，以及部分监理单位管理水平较差等主客观因素的影响，导致工程建设阻工频繁，投资管控压力巨大，各合同经济问题错综复杂。  　　二、建设工程施工合同中存在的问题  　　通过对工程建设项目的合同管理，系统分析了工程的进程情况，总结出工程施工合同中存在的重大经济问题。具体分析如下：  　　1合同签订不严谨，相关具体细则不规范建设工程涉及范围较广、工期长，且投资金额大。合同作为保证工程建设项目正常开展的重要法律文件，必须保证合同各项条款的细致严密，具体细则的完善规范，各个程序的严格执行，这样才能为工程建设中可能出现的各项经济问题提供有利的法律依据，提高工程建设效益。然而，本工程建设项目中，承发包双方所订立的施工合同约束条款不全、内容不明等现象时有发生，导致合同缺乏可操作性与完备性。如：施工项目受征地工作推进缓慢因素的影响，出现严重的阻工现象。而合同文件中仅对暂停施工56天以内的窝工有明确的规定和计算依据，对超过56天的窝工补偿标准无约定，从而引发承发包双方的补偿纠纷。又如：部分监理单位管理水平较差，相关签证资料不完善，引发的结算问题等。  　　2合同文件缺陷，引发合同双方的费用补偿纠纷合同文件由投标须知、技术规范、工程量清单、往来函件等一系列文件组成。本工程建设项目中，合同文件对施工期间因发包人提供条件不到位而造成的补偿问题没有约定补偿方法；或约定了补偿方法，但存在疏漏、模糊等瑕疵。且工程在具体实践中的不确定因素众多，造成了双方在相关补偿问题上的争议和纠纷。 　　篇二：我国建设工程合同管理存在的问题及对策研究　　龙源期刊 .cn　　我国建设工程合同管理存在的问题及对策研究　　作者：徐军红　　来源：《财经界·学术版》XX年第07期　　摘要：合同管理是建筑工程综合管理中一部分，对工程的整体建设有重要的指导作用。虽然，近几年建筑工程的合同管理工作在不断地完善，但在实际的操作过程中仍存在诸多问题，影响建筑工程的质量。本文从建筑工程合同管理中存在的问题入手，提出解决问题的对策。关键词：建设工程 合同管理 问题 对策　　随着我国经济的快速发展，交通运输事业也在蓬勃发展中，给公路工程带来巨大的压力，尤其是高速公路在交通运输中承担着重要的任务。因此，加强高速公路工程的建设与管理具有重大意义。合同管理是工程管理中的重要组成部分，管理水平的高低直接关系到整个公路工程的质量。　　一、建设工程合同管理的重要性　　高速公路工程的建设具有一定的复杂性和特殊性，由于高速公路建设大部分施工工期比较长，工程的规模很大，需要的技术含量也比较高，另外在施工过程中易受施工地自然环境、国家政策及当地的社会环境等因素影响，导致公路建设存在很多的不确定因素，因而，有效的合同管理在公路建设中起到关键的作用。例如前几年，在上海某工程公司，有一个建筑工程施工合同在履行过程中出了意外，主要是施工范围发生了变化，而关于价格如何调整没有在合同中写明，承包商认为应该增加100万元作为增补款用，而业主方则认为工程已经开始施工，只能相应地补偿一些，并就此事，双方甚至一度闹上了法院。最后在法院的调解下，才得以解决。如果当时在合同中对这一情况有所写明，就有办法按程序办事，可见就此事来看，合同管理在高速公路建设过程中发挥不可忽视的作用。　　首先，合同管理是公路项目管理的核心工作，因为合同中不仅明确了建设单位和施工单位双方所承担的权利与责任，还对项目的工期、质量等重要内容作出了说明，同时也对一些可能存在的风险进行了补充，对施工过程有一定的控制作用。其次，合同管理是公路项目管理工作开展的可靠依据，每一个项目管理工作开展前，管理者都要对项目合同的内容进行深入学习和研究，熟悉每项条款的内容，尤其