电信劳动合同范本.docxVIP

电信劳动合同范本 　　篇一：电信架子协议书　　脚手架单项工程劳务施工协议书　　甲方： 潍坊高新建设集团有限公司第一工程处 （以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）　　为了确保 潍坊市电信分公司通信枢纽楼及辅助楼的脚手架单项 工程按期、保质、保量的完成，甲方现将本工程中的 外墙脚手架分项工程清包给乙方，经甲、乙双方协商，明确双方职责对该工程的安全、工期、质量、结算方式、付款及文明施工等。在平等互利、双方愿意、相互一致的基础上特定如下协议：　　一、 工程概况：　　1、 工程名称：潍坊市电信分公司通信枢纽楼及辅助楼　　2、 工程地点：福寿街以北，潍县中路以东　　3、 结构形式：框架结构　　二、 劳务施工方式与工作的内容：　　1、架子必须按施工方案和施工规范搭设。　　2、架子的拆除、清运、清理按指定地点堆放整齐。　　3、拉结点的锚钩预埋、拉结和标识、安装及外挑槽钢锚钩的预埋与槽钢的安装焊接、楼梯防护及楼层防护、工程中所有的安全防护等内容。　　4、所有安全、密目的张设及剪刀撑的搭设、铺竹笆。　　5、必须接受甲方和总包方安全员的管理与监督。　　三、 双方职责：　　1、甲方对乙方的施工质量、进度、安全、文明施工等情况进行施工全过程的管理工作，乙方必须服从甲方管理人员的管理。遵循甲方的规章制度、按要求保质、保量完成甲方下达的任务。甲方并负责对乙方进场人员安全和技术进行交底。提供垂直运输必要的机械设备以及施工过程中的照明、供水、供电和[必要的安全措施。并根据现场的具体情况提供一定的食、宿条件，但乙方必须无条件服从。由于乙方原因发生的返工而耗用的人工费、材料费均由乙方支付，并承担由此造成的延误工期损失费。　　2、甲方负责对乙方进场人员进行上岗安全教育，对乙方提供的进场工人花名册和身份证复印件是否相符。乙方应按甲方的要求组织具有一　　定专业技术水平的、思想作风、身体强壮、品德素质好的施工人员。进场后签收各项交底清单安全责任书，以及三级教育卡、劳动合同、安全合同等。要积极办理所需要的证卡。对乙方不办理证卡的人员，甲方将按非法用工处罚。乙方必须按甲方要求的工期进度组织劳动力，服从甲方现场管理人员的协调和生产安排。严禁在工地上打架、起哄、斗殴，出现一次按情节轻重对乙方100~500甚至1000元以上的罚款，对造成后果的一切由乙方负责，直至转交公安机关处理。　　四、 工程质量：　　必须对照图纸、图集以及国家施工规范要求，达到潍坊市市级文明示范工地标准。造成返工、整改，乙方必须自行整改处理（要迅速）对甲方造成经济损失的费用按实际工程量，一切由乙方负责。损失费直接在当期工程款中扣除，并加以500~5000的罚款直至清退出场。　　五、 安全生产　　乙方人员在施工期间内，不得冒险作业、违章施工。必须严格按安全生产操作规程 ，服从甲方的安排和指挥。乙方如有违返安全规定者，及自身原因造成的伤亡伤害事故，完全由乙方负担。　　五、工程工期：　　乙方必须按照甲方所制订的形象进度计划施工，按计划所需要的人员数量，精心安排。如因乙方的原因延误工期，乙方必须承担甲方一切所产生的不必要的经济损失。　　六、甲、乙双方商定的人工单价：　　1、 按建筑面积 12 元/m2 计算 。　　七、付款方式：　　施工期间甲方支付工人生活费，以后按形象进度完成后按一定比例付款。　　八、乙方必须建立职工档案，将职工身份证及上岗证复印件提交到甲方存档。（所用的施工人员必须持证上岗）　　九、其它 ：　　1、 乙方必须每天做到工完场清，材料堆放整齐达到标化现场的标准，坚决不得与其他工种发生冲突，发生一次至少元/次的罚款，造成后果的一切由乙方承担。　　2、 在施工过程中，乙方必须做到“三不伤害”的原则，管好自己的材料，坚决不准有材料坠落或乱扔、乱抛现象发生，发现一次将严肃处罚，　　造成后果的一切由乙方承担。　　以上协议经甲、乙双方签字、盖章后生效。希甲、乙双方共同遵照执行。本协议一式两份，双方各执一份，款项付完结清后自行失效。未尽事宜出现，双方协商解决。 　　甲方：  　　年月 乙方： 年 月 日日 　　篇二：电信劳动争议纠纷一案　　中国电信劳动争议纠纷一案　　代理词 　　尊敬的审判长、人民陪审员： 　　受本案被告中国电信股份有限公司武威分公司委托，甘肃银城律师师事务所指派我出席今天的庭审活动，通过今天的庭审调查，结合本案案件事实，本代理人发表如下代理意见：　　一、原告王海兰诉称XX年12月至XX年4月期间与中国电信股份有限公司武威分公司存在劳动关系的事实错误，无据证实。　　庭审调查查明：XX年至XX年被告电信公司与武威民生劳务派遣服务中心签订劳务派遣合同。原告被派遣到被告公司从事工作。XX年原告又与与甘肃信达通