百叶窗委托加工合同.docxVIP

百叶窗委托加工合同 　　篇一：百叶窗委托加工合同　　篇一：百叶窗加工合同　　百叶窗加工合同　　甲方：内蒙古**房地产开发有限责任公司 乙方：**　　经甲、乙双方协商，甲方将****工程的百叶窗加工承包给乙方，具体事项如下：　　一、材料要求：　　1. 百叶窗用㎜厚，□25×50㎜，焊接，焊后内外做防腐处理。焊点打磨平整，上下底面做4个拉片（拉片厚）。　　2. 颜色以样品为准，要求用金属漆，五年内不起皮、不退色。　　3. 百叶窗表面要求无划痕、流坠、颜色均匀一致、耐雨水。　　4. 百叶窗外表面必须用包装带进行包装，以免百叶窗在施工中刮碰掉漆。　　二、价格：170元/㎡ 不含安装费　　三、货款拨付：货到工地甲方验收合格后结算70%，安装完毕验收后付25%，剩余5%在一年保修期内无任何质量问题后付清。　　四、违约：双方如任何一方违约，违约方须支付对方违约金伍万圆，（乙方必须保证百叶窗金属漆五年内不退色、起皮、掉漆等）。　　五、争议：双方如有争议可协商解决，如不能解决可向法院提起诉讼。　　六、以上条款双方必须严格遵守。　　七、此合同一式两份，甲乙双方各持一份。　　甲方签字（盖章）：内蒙古**房地产开发有限责任公司　　乙方签字（盖章）：　　XX1年7月21日篇二：铝合金门窗委托加工合同　　委 托 加 工 合 同　　受托方： （以下简称甲方）　　委托方： （以下简称乙方）　　为明确责任，保障双方利益，现经甲、乙双方友好协商，按照《中国人民共和国合同法》有关规定，就乙方委托甲方加工铝合金门窗、百叶窗事宜达成如下协议：　　第一条 加工物品名称、数量、规格、日期、地点和金额　　物品名称：　　加工项目名称：　　材料供应：　　加工地点：甲方车间内　　包干单价： 元/m2 规格：以乙方提供的现场实际尺寸为准　　工程量：　　合同金额：人民币约 元（大写： 整 ） 合同总金额包括货物验收前的一切费用，如包装费、保险费等。　　第二条 加工质量要求　　1、乙方负责提供原材料的数量、颜色、及运输至甲方加工车间质量。　　2、甲方负责货物的生产、包装及保证交货日期并且质量达到验收要求。　　3、加工质量以双方确认封存的样窗为验收依据。　　第三条 交货地点及交货方式　　1、交货地点： 。　　2、货物由乙方自行负责运输至乙方施工地点。　　第四条 甲方在开始制作前应当与乙方进行核对材料数量、颜色、质量无误。　　第五条 乙方提供产品加工的尺寸及图纸。第六条 加工报酬的结算方式及期限　　1、加工报酬按乙方提供的实际加工尺寸计算,于每月25日支付一次。　　2、甲方加工完乙方委托加工的所有货物后，乙方在15个工作日内一次性支付剩余的加工报酬；　　第七条 违约责任　　1、甲方如逾期交货，每迟一日，须向乙方支付 1000 元的罚金。　　2、如甲方提交货物不符合双方封样的质量的标准，由此造成的所有经济损失由甲方承担。　　3、如乙方不能按期付款，则每日按合同总金额的 5% 作为滞纳金给予甲方。　　第八条 纠纷解决方式　　1、因本合同产生的争议，双方应友好协商解决。　　2、协商解决不成，双方均可向法院起诉，诉讼地点为该工程所处的法院。　　第九条 合同约定的其它事项　　1、五金配件及辅材结算　　第十条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。　　（以下无正文）　　受 托 方： 乙 方：　　法定代表人： 法定代表人：　　委托代表人： 委托代表：　　签定日期： 签定日期：篇三：百叶窗加工制作合同　　百叶窗加工制作、安装合同　　发包方：（甲方）　　承包人：（乙方）　　根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等自愿的原则，经双方充分协商，甲方同意将 小区的塑钢百叶窗加工制作、安装工程承包给乙方施工，为维护双方的合法权益，特订立本合同，以资共同遵守。　　一、工程名称：　　二、工程地点：　　. 三、工程内容及范围：　　四、质量要求：　　1、质量标准：合格。　　2、采用西安高科彩色喷涂塑钢型材。拐角用f60--zj，平框用p60--k，中挺用p60—st。　　3、 百叶窗制作完运到现场后由监理及甲方进行抽样检查，符合要求方可安装。　　4、所有窗框拐角处必加钢衬。　　5、乙方必须与土建施工队密切配合，接受监理、总包等单位　　的质量监督，严格按规范和质量要求施工，窗型方案由乙　　方设计经甲方书面认定签字后方可施工。　　五、工期要求：2 根据土建工程的进展情况，达到同步进行，满足土建工程队的工期要求（具体工期按总包单位的要求另行约定）。　　六、工程验收：1、工程完成后由乙方申请报验，甲方组织该工程的监理部门、土建工程队及有