广告合同签署.docxVIP

广告合同签署 　　篇一：签订广告合同应注意事项　　签订广告合同应注意的主要事项 　　1、合同应具备主要要素：合同内容清楚明白、合同金额大小写必须一致、合同履行期限、付款方式及进度、发票的提供、双方权利义务其他特殊约定（包括知识产权的归属问题及保密条款的约定等）、双方公司全称、合同签订日期、双方经办人签字、留电话、双方公司公章。 　　2、双方在合同履行期间因故停止合作，必须马上签订终止协议；双方在合同履行期间因故有变动或增减事项，必须马上签订补充协议。　　3、设计合同特别注意添加事项：双方应在严格遵守《广告法》及版权的前提下制定广告方案，若因广告发布方侵权或违反《广告法》所出现的一切经济、行政责任与广告客户方无关，由广告发布方负责。　　4、广告发布合同特别注意添加事项：　　报纸、广播、电视等：双方应严格遵守《广告法》，广告发布方有权审核广告客户方的广告内容及表现形式，经广告发布方审核发布后的广告若出现违反《广告法》的内容及表现形式而引起的一切经济、行政处罚等相关责任与广告客户方无关，由广告发布方负责；广告发布方应确保广告发布行为的合法性。　　5、广告制作合同特别注意添加事项：　　展板、印刷品、路牌、围墙等：双方应严格遵守《广告法》，广告发布方应按规定办理工商、市容等主管部门的相关审批手续，若因　　手续不全而引起的行政、经济处罚与广告客户方无关，由广告发布方负责。　　广告路牌合同应注意添加：　　（1）广告发布方所立路牌因安全问题所产生的一切人身、财物损失等与广告客户方无关，由广告发布方负责。　　（2）路牌内、外打灯所引用电源由广告发布方自行解决，产生协调、电费等一切费用均包含在合同金额内，广告客户方不再另付费用。　　（3）广告牌的验收及维修约定。　　（4）应注意路牌未到期停止发布双方的权利义务等约定。　　篇二：广告制作签订合同　　制作协议书 　　甲方： 　　乙方：　　甲方委托乙方承包本施工，为明确双方权利和义务，经甲乙双方公平友好协　　商，签订以下协议：　　一、工作内容及要求：　　、乙方应根据甲方要求　　、工作期限：乙方应在XX年月日前完成（如遇天气、甲方支付款项未按合　　同付款时，不可抗拒因素除外）工期顺延。　　二、双方的权利和义务　　、甲方权利义务：　　、在乙方制作中，甲方应当对其安装工作提供便利；　　、甲方应按约定时间支付款项；　　、甲方负责选址，提供场地电源配合乙方施工制作。　　、乙方权利义务：　　、乙方应当保证其交付的工作成果能够通过甲方验收（甲方应在一个星期内验收，逾　　期视为合格），质量保证期一年（人为造成和不可抗拒因素除外）；　　三、价款及付款方式：　　、此次需制作的项目价格：　　、合同签约后，按以下方式付款：　　、 本项目总造价为人民币元，签订合同时支付定金30%，为人民币元；　　、甲方在乙方材料到现场未安装前付给乙方总造价格50%，为人民币　　、甲方在本项目全部竣工验收后付给乙方总造价格20%，为人民币　　四、违约责任：　　、甲方应履行权利义务，按合同进度付款，如有违约所造成的工期延期或中途停工，　　则工期应顺延，因甲方单方原因无法履行合同时，甲方应赔偿乙方所造成的材料款及人工费；　　、由于甲方自身因素造成工程未能按期完成，造成乙方因停工、窝工所造成的损失，　　甲方应每天支付乙方300元。　　、由于乙方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，乙方补偿甲方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天乙方应付甲方人民币300元；　　、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。　　五、其他：　　、本协议未尽事宜，双方应友好协商解决，无法协商解决的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。　　、甲方未付全部货款前,货物的所有权归属乙方所有，乙方有权力收回货物。　　、本协议共两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。 　　甲 方： 乙 方：  　　代表人：代表人： 　　签 字： 签 字：　　日 期：年 月日日 期：年 月日　　篇三：XX年广告投放协议(与广告公司签订的协议) 　　广告投放协议 　　甲方：乙方：　　甲乙双方经友好协商，本着平等互利、公平合理、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国合同法》　　的规定，就甲方委托乙方承做店招及其它广告等事宜达成如下协议：　　一、协议期限及制作区域　　本协议有效期从XX年1月1日至XX年12月31日，授权制作区域为 市 区域。　　二、材质及价格　　其它材质。　　说明：　　1、以上各种材质价格包括设计费、制作费、运输费、安装费用、维护费，且均为含税价；　　2、面积计算方