地热井施工合同书.docVIP

地热井施工合同书 合 同 书 签订日期： 年 月 日 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程范围 承包范围：钻孔，判层，下管，洗井 1、设计井深 米（暂定）。 2、成井结构：管材管径自地面向下 米为Φ 螺旋钢管，以下为Φ 热轧流体钢管，采水管采用同径桥式滤水管。滤料采用深井填砾要求标准、粘土止水。 3、成井后，乙方及时向甲方提供水井电测曲线图（数字化测井资料）、地热供水井成井资料、竣工报告。 合同工期 自钻机开钻之日至完钻时，工期为 天（如遇孔内事故处理、停水、停电或不可抗拒的自然因素造成的停工，工期适当顺延）。 质量标准 1、单井出水量 吨/小时，含砂量不超过1/10000，水温 正负 ℃ 2、乙方不保证水的质量和色度。 合同价款及付款方式 金额（大写）每米 元（人民币） 计￥ 元（暂定，以实际井深确定）。 自合同订立甲方需付定金 元。钻井设备进场后，甲方向乙方付 ，钻井进深设计终孔前100米（下管前）余款一次结清。 工程验收 竣工后三日内双方按第四条标准验收。超此期限，视甲方认可验收合格。 本工程甲方验收工程质量主要技术指标（本合同第四条）全部合格后，以质论价：出水量达到90%少收全部工程总价的5%；出水量达到80%少收全部工程造价的10%；低于80%乙方重打新井；水温低于 ℃，每低1℃乙方少收工程款壹万元，低3℃时，乙方重打新井。 双方责任 甲方责任 保证施工“三通一平”和排浆场所并负担相关费用。 搞好环境协调及保卫工作及相关费用。 甲方无偿提供生活、生产用电、用水，因停水、停电影响乙方正常施工，损失由甲方负担。如钻机到场，发生井位变更，甲方应另支付搬迁费用。 如资金不按合同支付，后果由甲方承担。 成井结束后，负责组织有关人员及时进行工程验收。 工程施工前，办理好一切工程准建许可证和有关手续，并按合同要求及时支付工程款，以便使工程顺利进行。当地各种税费由甲方承担。 合同签订后，双方签章生效。如因甲方原因废除合同，至开钻前，按工程预算总价10%收费；当工程进行至开钻时，按工程预算总价50%收费；当工程进行至终孔时，按工程预算总价95%收费。 乙方责任 承担本地热井工程的施工工作，具体包括以下工作内容：设备运输、安装、施工、测井、下管、抽水、竣工验收和提交资料。 施工人员应自觉遵守甲方的有关规章制度，并做到文明施工。 施工人员要根据当地水文地质资料情况，严格工艺操作规程，提供符合质量验收标准的成井交甲方使用。 乙方负责施工中安全，甲方不承担任何事故责任。 其他事宜 未尽事宜本着友好精神协商解决。如有争议甲乙双方均可在原告方人民法院起诉。 本合同一式二份，双方各执一份。双方签章后即行生效。合同文本具有同等法律效力。 甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 年 月 日