加油站建设工程紧急施工承包合同.docVIP

加油站点工程施工承包合同 甲方（发包人）：保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司 乙方（承包人）：哈密瑞丰彩钢有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程 工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工： 1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。 2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。 3、负责加油机（方钢管和0.4彩钢板结构）遮雨棚制作安装。 4、负责站区网格围栏（包括两门）的修整安装。 5、负责储油罐的定置和绑缚固定。 6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备） 7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。 二、施工方式：包工包料、包质量、包试运行与保工期。 三、合同工期 合同签订盖章生效后10天。 四、质量标准 工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正常合格。 五、工程造价及付款方式 工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。 六、质量保证 工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。 九、纠纷解决办法 任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。 十、附则 本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。 建设单位（盖章）： 施工单位（盖章）： 委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）： 签订时间：二〇一二年 月 日