不锈钢来料加工合同范本.doc

精选资料 可修改编辑 不锈钢来料加工合同范本 　　为双方的利益和友谊，再达成协议后还需谨慎填写合同。那么大家知道不锈钢来料加工合同吗？以下是为您整理的“不锈钢来料加工合同范本”，供您参考， 　　甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。 　　　　第一条：加工不锈钢栏杆 　　1、不锈钢栏杆扶手材料规格Ф51×。 　　2、不锈钢立柱规格为Ф51×。 　　3、不锈钢栏杆横管规格Ф35×。 　　4、不锈钢栏杆竖管规格Ф25×。 　　　　第二条：制作要求 　　1、要求横平竖直，抛光打磨。 　　2、要求高度为70cm。 　　3、要求长度为4m为单位，立柱3支。 　　4、按所提供的“不锈钢样品”及样图加工。 　　　　第三条：合同金额 　　1、单价为150元/米（含税收）。 　　2、合同数量约100米，总金额约15000元整，以实做实收为准。 　　　　第四条 验收及付款： 　　1、不锈钢栏杆全部运至甲方指定地点即为交货，交货后及时办理验收手续，经甲方验收合格后3日内付清乙方货款。 　　2、所加工的不锈钢栏杆、维修保质期为一年。 　　　　第五条 本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商签订补充协议，本合同所列附件（即图纸）是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 　　　　第六条 本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交重庆市九龙坡区人民法院诉讼。 　　　　第七条 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。 　　附：加工不锈钢栏杆《报价表》及制作样图一份。 　　甲方盖章： 乙方盖章： 　　甲方代表签字： 乙方代表签字： 　　公司地址： 地址： 　　年 月 日 年 月 日 　　甲方（建设单位）： 　　乙方（施工单位）： 　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 　　　　一、工程概况： 　　1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格； 　　2、 略； 　　3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元（以实际竣工验收数量为准）； 　　4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。 　　　　二、合同工期： 　　从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 　　　　三、甲方责任： 　　1、如期办理拨款结算； 　　2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 　　　　四、乙方责任： 　　1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担； 　　2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生； 　　3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收； 　　4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。 　　　　五 、质 量 验 收 ： 　　以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 　　　　六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。 　　　　七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 　　　　八、备注 　　甲方（单位盖章）： 乙方（单位盖章）： 　　甲方代表签字： 乙方代表签字： 　　年 月 日 　　甲方（发包方）：________________________ 　　乙方（承包方）：___________________________ 　　　　第一条、工程概况 　　1、工地名称：___________________________________ 　　2、工地位置：___________________________________ 　　3、门窗面积：__________________________________ 　　4、工程日期：______年______月 _______日 　　4、制作加工造价： 　　工程安装单价：______