潭衡高速晓南停车服务区建设工程勘察合同修改.docxVIP

精选资料 可修改编辑 合同编号：XNHT-201701 建设工程勘察合同（一） [岩土工程勘察/水文地质勘察（含凿井） 工程测量/工程物探] 工程名称： 潭衡高速晓南停车服务区 工程地点： 湘潭县青山桥镇晓南村 勘察证书等级： 甲 级 发包人：湘潭县潭衡高速公路晓南互通工程建设联合指挥部? 勘察人： 湖南省资源规划勘测院 签订日期： 年 月 日 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定 潭衡高速晓南停车服务区建设工程勘察合同 发包人：（甲方）湘潭县潭衡高速公路晓南互通工程建设联合指挥部? 勘察人：（乙方）湖南省资源规划勘测院 甲方委托乙方承担 潭衡高速晓南停车服务区 项目工程地质详细勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》的有关规定，为明确责任，协同配合，确保本工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 、工程概况 1.工程规模、特征：岩土工程，勘察等级为乙级。 2.技术要求：按现行国家有关规范执行。 3.暂定工程量：钻孔 47 个。 4.承接方式： 委 托 第二条、合同工期及乙方提供的勘察成果资料 1.合同签订之日起15天（日历天）内完工，工程完工后15天内乙方需向甲方提交勘察报告 8 份。 2.勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更，工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，经甲方确认后，工期顺延。特殊情况影响造成的费用损失，均属于甲乙双方承担的风险范围，乙方不能因此向甲方提出责任和费用补偿。由于甲方原因造成停工、窝工，除工期顺延外，甲方应支付停工、窝工费（单价执行湖南省造价站发布的人工工资）。乙方如果因自身原因不能按期完工，每延误1天，乙方向甲方支付1000元/天的误期损失赔偿费，甲方可直接在乙方工程款中扣除乙方误期损失赔偿费。 第三条、收费标准及付款方式 1.本工程勘察费用参考国家规定的现行收费标准，以单价 1000 元/孔计费（不论钻孔深度，执行固定单价），暂估钻孔数量47个，暂估总价为人民币肆万柒仟元（小写：47000元）。 2.本工程勘察费在提交勘察报告成果时根据实际完成数量一次性支付完全部工程款。 第四条、双方的权利和义务 （一）、甲方的权利和义务 1.提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面图及勘察所需的坐标与标高资料。 2.提供勘察工作范围地下巳有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施）及具体位置分布图。 3.甲方委托任务时应以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求。 4.在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），甲方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不准、地下埋藏物不清，致使乙方在勘察过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相应责任。 5. 甲方应为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如土地征用、青苗赔偿、拆除地上地下障碍物、平整场地、搞好三通）并承担其费用。 6.勘察过程中的任何变更，经甲方核实确认并办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。 7.本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。 （二）、乙方的权利和义务 1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 2.由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。 3.勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并经甲方审批后，办理正式变更手续。 4.在现场工作的乙方人员，除应承担有关资料保密义务外，还应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，乙方必须给进场民工购买工程意外保险，因乙方施工导致的安全事故、人员伤亡、财产损失等，均由乙方承担全部责任和相关赔偿。 5.积极配合参加甲方或政府有关部门组织的工程验收工作。 6.本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。 第五条、违约责任 1.乙方未按合同规定日期提交勘察成果时，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 2.由于乙方原因造成勘察成果质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由乙方承担。 第六条、争议解决 1.如因履行本合同出现争议，双方应友好协商解决；协商不成时，应依法向甲方公司注册所在地有管辖权的法院提起诉讼。 2.合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行。 第七条、其他事宜 1.勘察报告因为技术问题未能通过施工图审图中心