肥城市文化路西伸建设工程政府.docVIP

肥城市文化路西延伸建设工程政府 采购需求报告书 一、项目概况 1、项目编号：SDTAFC2017-0137-00 2、项目名称：肥城市文化路西延伸建设工程 3、招标控制价：640.569822万元 4、采购方式：公开招标 5、项目概述：文化路是肥城规划一条东西向城市主干路，规划红线70米，本次文化路西延工程位于肥城市西南片区，道路西起慈明公学，东至一号路，全长282米。道路中间16米车行道，两侧各6米机非分离带、6米非机动车道、3米人行道及12米绿化带。在南侧绿化带内沿人行道设置下沉式植草沟。图纸范围内主要包括道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程等，详见施工图设计。 二、技术要求 1、技术要求：依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。 2、其他要求：现场情况复杂、施工难度大，需施工单位对现场高标准总体部署。 三、资格要求 1、基本条件：符合政府采购法第二十二条规定的相关条件 2、资格条件：投标申请人均须具备主项市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、行贿犯罪档案查询证明（由单位注册地或项目所在地检察院出具）、肥城市清欠机构出具的“无拖欠农民工工资证明”，山东省外企业须按鲁建规范【2016】1号文，通过山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台报送信息并验证通过方可。 3、人员条件：投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任任何建设工程施工项目（含预中标项目）的项目负责人,项目负责人经合法变更后投标的，应当符合省政府鲁政办字〔2014〕122号文件“被更换的项目负责人6个月内不得在全省范围内参加投标”的规定，否则投标无效。 4、本次招标不接受联合体投标 四、商务要求 1、付款方式：本工程无预付款，工程竣工验收合格后付工程款的60%，余款审计完成后两年内付清（不计利息）。 2、工期要求：120日历天。注：具体开工日期以发包人的书面通知为准。 3、质量标准：执行国家现行验评标准，确保达到合格工程。 4、其他要求：无 5、工程量清单：详见附件 五、评审方法 评标办法前附表 （综合评估法） 附表一：初步评审标准 条款号 评审因素 评审标准 评审结论 2.1.1 资格 评审 标准 一般资料 营业执照副本 是否符合招标文件要求 □合 格 □不合格 施工资质等级证书 1、是否符合“投标人须知前附表”的要求 2、是否通过了年检 □合 格 □不合格 安全生产许可证 1、是否符合招标文件要求 2、是否在有效期内 □合 格 □不合格 行贿犯罪档案查询证明 是否提供 □合 格 □不合格 无拖欠农民工工资证明 是否符合招标文件要求 □合 格 □不合格 基本账户银行开户许可证 是否符合招标文件要求 □合 格 □不合格 被授权委托人身份证及劳动保险手册或社保证明 1、是否符合招标文件要求 2、是否系本单位人员 □合 格 □不合格 其他资料 项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证书B证、劳动保险手册或社保证明（加盖社保处公章） 1、复印件与原件应一致 2、应符合投标人须知前附表要求 3、注册建造师应与投标文件内容一致 4、注册建造师应系投标单位人员 5、注册建造师证书未在押证期间（证书在有效期内） □合 格 □不合格 现场主要管理人员（五大员）的岗位资格证书、劳动保险手册或社保证明（加盖社保处公章） 1、复印件与原件应一致 2、五大员均应具有相应的岗位资格证 3、五大员均应系投标单位人员（证书在有效期内） □合 格 □不合格 法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书（如有） 1、判决或仲裁是否影响本招标项目的施工 □合 格 □不合格 2.1.2 形式 评审 标准 投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 □合 格 □不合格 报价唯一 只能有一个有效报价，且不能超过招标控制价 □合 格 □不合格 商务标书格式 应符合第二章“3.7投标文件编制”和第八章“投标文件格式”的要求 □合 格 □不合格 2.1.3 响应性评审 标准 投标内容 应符合第二章“投标人须知”的规定 □合 格 □不合格 工期 应符合第二章“投标人须知”的规定 □合 格 □不合格 工程质量 应符合第二章“投标人须知”的规定 □合 格 □不合格 投标有效期 应符合第二章“投标人须知”的规定 □合 格 □不合格 投标保证金 1、是否符合招标文件要求 2、保证金银行进账单的汇款人名称、账号是否与《人民币基本账户开户许可证》一