招标师考试采购案例分析训练题.docVIP

招标师考试采购案例分析训练题 　　 　　简答题 　　 　　1、某市政工程经过招标，业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求，并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示。 　　 　　施工过程中，发生了如下事件： 　　 　　事件1：由于施工方法不当，打桩1工程施工质量较差，补桩用去20万元，且打桩1作业事件由原来的35天延长到45天。 　　 　　事件2：挖土2作业过程中，施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗浜，增加处理费用2万元，且作业事件由原来的20天增加到25天。 　　 　　【问题】 　　 　　1.计算网络计划总工期，并写出网络计划中的关键工作。 　　 　　2.事件1、事件2发生后，施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。 　　 　　2、某省重点工程项目计划于20XX年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。在20XX年9月8日业主向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20日～9月22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。 　　 　　在投标截止时间前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是路途堵车。10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书。但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。 　　 　　【问题】 　　 　　1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。 　　 　　2.C企业和E企业的投标文件是否有效?分别说明理由。 　　 　　3.请指出开标工作的不妥之处，说明理由。 　　 　　3、某工程项目，建设单位通过招标选择了-具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了-份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。 　　 　　评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。 　　 　　建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同》(示范文本)与该施工单位签订了施工合同。 　　 　　工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了-场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元;租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的-辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后，G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。 　　 　　问题 　　 　　1.指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。 　　 　　2.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，说明理由。 　　 　　4、 　　 　　20XX年11月22日甲房地产公司就-住宅建设项目进行公开招标，该乙建筑公司与其他五家建筑公司共同参加了投标。结果由乙建筑公司中标。20XX年12月14日，甲房地产公司就该项工程建设向乙建筑公司发出中标通知书，其中载明：工程建筑面积90000m2，中标价格500万元人民币，要求于12月25日签订工程合同，12月28日开工。中标通知书发出后，乙建筑公司按甲房地产公司的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签工程合同。甲房地产公司同意了该意见。 　　 　　随后乙建筑公司进入了施工现场，配合甲房地产公司在12月28日完成了项目的开工仪式。 　　 　　但工程开工后，双方就因为对合同内容的意见不-致而发生了争议，故没有正式签订合同。甲房地产公司要求乙建筑公司将工程中的-个专项工程分包给自己信赖的丙公司，而乙建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。20XX年3月1日，甲房地产公司明确函告乙建筑公司：将“另行落实施工队伍。” 　　 　　乙建筑公司将其诉至工程所在地中级人民法院。在法庭上乙建筑公司指出，甲房地产公司既已发出中标通知书，就表明招标投标过程中的要约已经承诺，签订合同是甲房地产公司的法定义务。因此，乙