土石方工程居间合同范本.docxVIP

土石方工程居间合同范本 目前，土石方工程在建筑工程中有着非常广泛的应用, 那么对于土石方工程居间合同你是怎样理解的呢？以下是在 学习啦小编为大家整理的土石方工程居间合同范文，感谢您 的阅读。 土石方工程居间合同范文1 甲方：代表签字： 乙方：代表签字： 甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合 同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议. 委托事项： 1.乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方提供 该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目 的运输合同。 ?居间成功：是指甲方与签订的书面的合同成功。 乙方义务： 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真 实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方 的往返费用。 甲方义务 甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进 行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和 所签的 专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无 关。如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬， 如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方 支付违约金。 居间报酬的支付方法及支付时间： 1?按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次 性支付乙方居间报酬3000万元。 ?釆用现金方式支付。 五?保密事项； 1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双 方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方 的行为，否则有权要求对方承担违约责任。 六o居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。 七争议解决方案 如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解 决。 八，其他事项 未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委 托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人法定代表人（签字）: 法定代表人 （签字）： 年—月—日 年—月—日 土石方工程居间合同范文2 甲方（委托人）： 乙方（受托人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合 同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原 则，达成如下协议： 一、 委托事项 乙方接受甲方委托，负责就 工程项目，土方工程量约 200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方 提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单 位签订该工程项目的专业承包施工合同。 二、 乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方 有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真 实可靠。 三、 甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责 和进行合同谈判。 、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合 同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未 及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承 担违约金。 四、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾 壹元每方。 、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方， 其余玖拾万元在开工后月内付清。 、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、 如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委 托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委 托人不可抗辩。 六、 其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生 效。 甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人 （签字）： 年 月 日 年—月—日 土石方工程居间合同范文3 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为了 明确双方的责任、权利和义务，结合本工程具体情况，就开 挖及外运土石方工程施工承包有关事项，经双方协商一致， 特订立本合同： 一、 工程概况： 1、工程名称： 、工程地点： 二、 工程承包方式： 采用包干、包机械设备、包工期、包质量及包安全的单 价大包干承包方式。 三、 工程承包内容： 1、根据甲方的要求及开挖设计施工图进行测量、放线 和定位;基坑底标高控制。 、清淤、清表，地表面构筑物拆除； 、大体积石块、钢筋栓、砌体的破碎； 、场內土石方（含淤泥和杂土）的开挖、二次转运、装车、 外运卸土区（不论运距远近）及边坡整理； 、外运道路路面的降尘及清扫，运输道路的形成、维护, 基坑临时排水，洗车槽及洗车设备; 、负责土石方工程所有相关手续的办理，及与渣土相关 政府管理部门协调处理。 四、工程承包综合包干单价及结算方式。 1、本工程承包综合包干单价为/m? , 土石方数量根据开 挖设计施工图计算暂估总量m 挖设计施工图计算暂估总量m