建设工程施工合同主要内容讲解.pptVIP

第六章 建设工程施工合同 土木工程学院 主要内容 第一节 施工合同概述 第二节 《建设工程施工合同（示范文本）》简介 第三节 施工合同的通用条款 第一节 施工合同概述 一、施工合同的概念和特征 二、施工合同的作用 三、施工合同签订的依据和条件 四、施工合同的内容 五、施工合同主体的资质管理 建设工程施工合同，是指承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同。 建设部部长俞正声签发的87号建设部令，公布新的《建筑企业资质管理规定》（以下简称《规定》）于2001年7月1日起施行。 案例1 发包人没有及时对隐蔽工程进行检查，将会导致什么法律后果? 2003年3月，某市市政管理委员会与A建筑安装公司签订了一份工程建设合同。合同规定：由A建筑安装公司承建位于该市西区的供水管线工程，由市政管理委员会提供该工程的设计图样。合同对工期、质量、验收、拨款、结算等都作了详细规定。2003年6月，供水管线工程进行隐蔽之前，承包方A建筑安装公司通知市政管委会派人来进行检查。然而，市管委会由于种种原因迟迟未派人到施工现场进行检查。A建筑安装公司只得暂时停工，并顺延工程日期十余天，该公司为此蒙受了近3万元的损失。工程逾期完工后，市政管委会拒绝承担A建筑安装公司因停工所受的损失，反而以承包人逾期完工应承担责任为由，诉至法院。 案例解析 本案的纠纷是因隐蔽工程的验收而产生的。所谓隐蔽工程，是指被其他建筑物遮