米易河堤项目补充协议.docVIP

安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程(二期) 补 充 协 议 书 发包人：米易县河道堤防建设管理所 承包人：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 日 期：二0一四年四月十六日 补充协议书 发包方（全称）：米易县河道堤防建设管理所 （以下简称甲方） 承包方（全称）：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司（以下简称乙方） 依据安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程(二期)施工合同第15. 1变更提出的相关规定，在k1+140--k2+008段，因地质条件复杂，基础开挖部位为卵石，透水性强，河中水位高，基坑强透水致使基础达不到设计深度，且无法进行齿墙砼模板制安及砼浇筑，又正值防洪抢险时期，在汛期到来前必须完成。 鉴于时间紧、任务重的情况下，在2014年4月14日由县政府副县长刘淑蓉带领县监察局、县发改局、县财政局、县审计局县水务局、设计单位、监理单位、施工单位及相关部门到现场进行踏勘形成意见如下：同意采用大块石换填基础。 (以下简称“本工程”)，经甲、乙双方达成一致并订立如下协议。 一、工程概况 工程名称：安宁河干流米易县攀莲典所河段堤防工程(二期)。 工程地点：攀枝花市米易县 工程内容：河堤基础采用大块石换填 （变更） 资金来源：政府投资 二、工程承包范围 承包范围：施工设计图的全部内容（包括变更部分） 三、合同工期 在原合同约定工期内完成。 四、质量标准 工程质量标准：符合国家强制性标准及验收规范 五、合同形式及单价 本合同采用 合同形式。 工程量以实际完成量结算，块石单价以到达施工现场实际单价为准。 六、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。保修期为同主合同。 七、承包人必须为参建该工程的所有民工投保建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任保险，相关费用由承包人承担。 八、本工程完工后甲方组织验收，如验收不合格，乙方必须立即无条件进行修复，直到工程全部验收合格，完全满足使用要求为止。如果乙方在接到甲方通知24小时内不开始维修，甲方有权另行指定施工队伍进行维修，维修发生的费用从乙方的工程款中扣除，乙方不得有异议。并视乙方违约，甲方视其损失程度向乙方索赔。 九、合同未尽事宜，双方协商解决，也可另行签订补充协议，补充协议是合同文件的组成部分。无法达成协议的，向攀枝花市米易县仲裁委员提起仲裁，也可向攀枝花市米易县人民法院提起诉讼。 十、本协议书一式六份，发包人三份，承包人二份，监理人一份。双方签字盖章生效。工程尾款结清后失效。 甲方：米易县河道堤防建设管理所 (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人： (签字) 乙方：榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人： (签字) 　2014　年　4　月 　16 日 签约地点：攀枝花市米易县堤防管理所