工程欠款纠纷起诉合同协议书范本.docxVIP

工程欠款纠纷起诉合同 起诉单位： 被告单位： 签订日期: 年 月 日 起诉单位： 地址： 法定代表人姓名： 被告单位（全称） 地址： 法定代表人姓名： 诉讼请求： 诉讼请求必须具体、明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加 思考地乱要求， 如果无相应的证据来支持你的主张， 势必遭到败诉的后果， 通常还会因此而 向法院支付相应的诉讼费。 另外， 诉讼请求应提出具体的数额， 不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。 虽然这是没有 争议的， 但并不等于在提出诉讼请求时多多益善， 比较切合实际的请求数额， 不仅可以减收 诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。 责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失： TOC \o 1-5 \h \z （一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款 元； （二） 结算零建工程款： 元减去甲方垫付的材料款 元，应付给乙方工程款 元； （三） 赔偿乙方的经济损失： 年至 年度拖欠款的滞纳金 元； 年 月至 月设备闲置费 元； 以上三项合计，共 元。 事实和理由： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲 明道理，引用有关法律和政策规定， 为诉讼请求的合法性提供充足的依据。 摆事实，是要把 双方当事人的法律关系， 发生纠纷的原因、经过和现状， 特别是双方争议的焦点， 实事求是 地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策 规定。 年 月 日， 县建筑工程总公司 公司（原告，以下简称乙方） 同 市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》 ，标的 是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是议标形式，也工包材料。承包额为 元。开工日期定为 年 月 日；竣工日期定为 年 月 日。 合同签定后， 乙方按时将设备机具等运进工地， 但甲方因工地、 图纸等原因没有同有关单位 交涉好，直到 年 月 日乙方才正式开工。 在长达 天之内，由于甲方 的原因，造成乙方开进工地的 余名职工无活可干，机具设备长期无用，给乙方经济上 造成损失达 元。甲方虽然承担了 元的误工费， 但尚有 元到今有承担 赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后： 于 年 月 日，乙方又同甲方签订教学楼 工程的施工合同书。 教学楼工程于 年 月 日完工。 三幢楼均经 市建 筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后，交 市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。 甲方 应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款 元。 从 年元月开始， 甲方要求乙方为其零建工程拖工。 经多次协商达成协议， 乙方又为甲 方修建了汽车房、 锅炉房、 坝墙等多项零建工程。 但价值 元的工租款至今不与乙方结 算。因甲方一再拖欠乙方工程款， 致使乙方工人工资长期不能支付， 被迫于 年 月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款， 乙方组织专人多次与甲方交涉。 开始， 甲方以工程资料不全为 由予以推拖， 乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。 后来， 甲方又以有关建材差价不合 理为由拒绝支付原宿舍楼、 教学楼所拖欠的工程款， 并推而广之， 拒绝审核乙方后期施工的 全部零建工程的结算。 综上所述， 甲方违反合同书的约定， 单方面地推翻合同书规定的有关条款， 无理拖欠乙方工 程款给乙方造成了很大的经济损失。 《民法通时》第一百零六条规定：公民、法人违反合同 或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。 《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和 《建筑安装工程承包合同条例》 第十三条第二项一至五欲规定： 未能按照承包合同的规定履 行自己应负的贵任， 除竣工日期得以顺延外， 还应赔偿承包方因此发生的实际损失； 不按合 同规定拨付工程款； 按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。 具状诉 请贵院依法审理，判准如上请求。 此致 人民法院 起诉单位： 年 月 日