室内装饰泥工承包施工合同.docx

合同模板 内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为 施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着 自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。 工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、 项目部要求执行。 乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方， 不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才 能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。 04 清单定额规则收方(除特殊约定外)； 该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、 等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。 在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的 乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地 标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工 作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场 之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。 如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等 额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再 按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。 日 期： 日 甲 方： 乙 方： 甲 方： 日 安全施工责任协议书 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，经协 7、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火、 动电、动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。 10、乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口、电梯口、预留口、楼梯口等），必须架 设安全防护网，高空作业必须结好安全绳。 乙方：