劳务内部承包协议书范本.docxVIP

-?- .. -- 劳务内部承包协议 发包人： 宁夏腾明电力工程有限公 司 承包人： 孙旭 文 身份 证： 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《中华人 民共和国劳动法》及其相关法律，行政法规的原则。经发包、承包双方友好协商， 现将公司承接工程项目的劳务作业任务交乙方承包，内部特订以下条款供双方执 行。 一、 工程概括： 1. 工程名称：达茂旗双水泉风光电场?10.5MWp 光伏发电项目承包工 程 2. 工程地址：内蒙古包头市达茂旗百万千瓦风电基地 3. 工程内容： 达茂旗双水泉风光电场?10.5MWp 光伏发电项目承 包工程 劳务服务 二、包方式： 乙方严格执行发包人与 宁夏腾明电力工程有限公司所签订劳务合同 的全部条款。 三、承包人承包内容： 按发包方与 宁夏腾明电力工程有限公司所签订的劳务分包合同的安装工程劳 务分包和双方承包协议中双方约定的内容。 word?可编辑. -?- .. -- 四、?发包人与项目承包人的职责及权利。 （一）发包人的职责及权利 1、与甲方及建设单位进行协调。 2、发包人可指导承包人加强对工程项目的施工现场管理，督促承包人履行发 包 人与 宁夏腾明电力工程有限公司 签订的劳务承包合同。 3、发包人委派人员参加现场工程协调会议。 4、劳务费的收、支应通过发包人财务统一管理，协助承包人做好财务工作。 5、发包人应督促承包人做好对工程完工验收和工程竣工交验工作。 6、承包人如违背发包人与 宁夏腾明电力工程有限公司 签 订的劳务承包合同包合同，致终止劳务合同或追究发包人责任，造成的经济损失 全部由承包人负责赔偿。 （二）承包人的职责和权利 1、 劳务承包合同，按发包人承接合同额包干。由承包人自负盈亏。发包人不 承担任何经济责任。 2、承包人对发包人与总包单位签订的合同工期，因工期延误，造成损失或赔偿， 由承包人负全部经济责任。 3、承包人对工程质量、进度负责，因施工质量进度达不到甲方约定、不符合设 计或国家规范要求造成返工，其材料、人工、机具等返工费用，由承包人赔偿和 承担。如因无力修复，导致建设单位拒付工程款，亦由承包人承担责任。 4、承包人对现场安全，文明施工负全部管理责任，并承担施工过程中发生安全 事故的经济责任和连带发包人损失的责任。 word?可编辑. -?- .. -- 5、?承包人应严格执行国家劳动合同法有关规定。依法用工，按时支付工资，办 理相关保险等。如因违规导致行政处罚和劳动争议，承包人将承担经济损失和法 律后果。 6、?承包人应遵循发包人与总包方签订的劳务承包合同，做好甲方、建设方和监 理方的工作，按期、按质、安全的完成项目劳务任务。 五、协议终止权利： 因下列事项发生，则无需承包人同意，发包人即可行使终止协议权力： 1、承包人的施工力量不足或施工技术低下或转包，未能履行协议规定的义务： 2、因承包人的原因发生重大质量事故，安全事故，重大治安案件； 3、承包人因违反法律法规，发包人规章制度，因而严重损害公司声誉，造成企 业不良后果； 六、违约担保责任 1、承包人必须按约承担劳务工程亏损责任。一旦发生工程亏损，承包人设法自 行解决，直至个人财产抵押。如承包人不及时承担处理债务责任，导致发包人担 责垫付，承包人将承担不付款项?30%的违约金。 2、协议如发生争议、诉讼，由工程所在地法院管辖。 七、 本协议未尽事宜，由发包人和承包人协商解决。 八、本协议一式二份，双方签字盖章生效，双方各执壹份，具有同等的法律效力。 工程完工结清账务，本协议自动生效。 发包人： 承包人： 电 话： 电?话： word?可编辑. -?- .. -- 地 址： 地?址： 日 期： 日?期： word?可编辑.