围栏施工合同协议书范本.pdfVIP

编号： _____________ 围栏施工合同 甲 方： ________________________________________________ 乙 方：___________________________ 签订日期： _______年______月______ 日 第 1 页 共 4 页 发包方（甲方） ： 承包方（乙方） ： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，结合本工程具体情况，双方协商达成以下协议： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2 、工程地点： 3、工程范围： 4 、工程用料： 第二条：施工工期 1、本工程工期自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。工期 天 . 因甲方原因或不可抗因素，导致工期延误，经甲方确认，工期顺延。 2 、遇下例情况工期可顺延：①连续停水停电达 4 小时以上的；②出现书面停工要求的；③出现 人力不可抗拒的自然因素（如下雨、下雪等） ；④非乙方原因造成的停工；⑤因甲方未按时支付 工程进度款影响施工；⑥由于甲方其它原因造成的停工（如场地整理未好影响施工等） 。基于以 上原因造成的停工，可按实际影响施工天数顺延。 第三条：工程变更 任何工程变更，均须甲方下达书面《工程变更通知》 ，由此引起的工程变更，按实际发生的工程 量结算。甲方必须在《工程变更通知》下达三日内，为每一项工程变更签定《工程变更结算单》 ， 作为结算依据之一。 第四条：工程造价及结算方式 第 2 页 共 4 页 1、本工程造价预算（含税）为 元，大写 按 元/ 米计算，结 算时以完工验收实测数据为准。 2 、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方验收合格后付 %，另 %作为工程 质量保证金，保修期为 年，保修期满付清余款。 3、乙方需提供发票。 第五条：甲方责任 1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。 2 、负责协调施工中乙方与其他方的关系。 3、按时拔付工程款，承担因延期付款而导致的一切经济损失。 4 、若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必须按已完工程量成品计价，及时支付工程 款给乙方。 第六条：乙方责任 1、指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的各项事宜；负责按有关要求组织施 工，按期、按质、按量完成施工任务。 2 、服从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。 3、严格执行有关施工规范、 安全操作规程、 防火安全规定和环境保护规定， 严格按照图纸施工， 做好各项质量检查记录。 第七条：质保期 质保期 年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后 2 天内乙方 派专人到达现场维修施工，对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。 第八条：安全责任 1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责 任。 第 3 页 共 4 页 第九条：违约责任 1、合同签定后，双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约，则违约方除赔偿对方由此造成 的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的 10%违约金。 2 、本合同履行过程中、发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。若协商未 果，则提请有关部门调解、仲裁。若仍不能解决问题时，则向工程所在地法院起诉。 第十条：附件 本合同一式 份，甲乙双方各执