委托施工标准合同官方版本.docxVIP

委托施工合同范本 发包方（甲方）： 联系方式： 地址： 承包方（乙方）： 联系方式： 地址： 经甲、乙双方协商一致，甲方将 ________委托给乙方施工， 为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点： 。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程。 以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1、开工日期：本项目工程从 ______年______月______日起至 ______年______月______日止，共 ______天。 2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲 方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币： ________________。若 施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 五、承建方式 乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1、乙方负责提供所承建工程材料， 必须经双方确认方可进料 施工。 2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 六、工程付款办法 1、本合同自甲、乙双方签订后 ______天内由甲方向乙方支付 订金为合同价款的 ______%，即人民币 ________整。乙方收款后第二天 安排人员进场施工。 2、待完成总工程 80%后，甲方于 ______天内向乙方支付工程 合同价款的 ______%，即人民币 ________整。 3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的 ______%，即人民币 ________整。 4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的 ______%，即人民币 ________整。 七、工程质量 1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、 要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到 ________级。 2、在施工过程中， 乙方必须服从甲方监督管理， 若发现乙方 有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提 出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方 负责承担。 3、乙方要确保施工现场清洁， 及时清理废弃物， 做好文明施 工。 八、工程竣工验收结算 乙方于竣工后 ______天内向甲方提交竣工资料及验收报告， 甲方在收到竣工验收报告后 ________天内组织有关部门进行验收，并 于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于 ________个工作日内结算完毕。 九、延期违约责任 乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。 1、若工程延误，则每延误一天计罚人民币 ________元；若工 程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币 ________元。 2、若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误， 乙方提出书 面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。 十、养护管理 1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算， 绿化保养期为十 二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面 形式通知甲方接收。 2、质量要求：大树及时支撑固定， 栽植后及时浇水， 及时中 耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。 十一、合同生效与终止 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。 十二、争议解决 本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向 _____人民法院起诉。 十三、合同份数 本合同一式 ________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖 章后各执 ________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未 经事宜，双方协商解决。 甲方（签章）： 签订日期： ______年______月______日 签约地点： 乙方（签章）： 签订日期： ______年______月______日 签约地点： 电子版文档，可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 电子版文档，可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 电子版文档，可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 电子版文档，可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。 电子版文档，可直接编辑。希望对您有所帮助，本文件仅供个人使用，不得商用。