最新防腐木厂工程施工合同.docxVIP

防腐木厂工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》 和中华人民共和国建设 部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及 其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则， 甲 乙双方就 工程协商签订合同，共同信守。 第一条、工程事项 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程开竣工日期： 年—月—日至—年—月—日。 第二条、工程承包范围 承包范围 ：乙方包工，包料。 条三条、发包人工作 甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。 甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施 工。 第四条、承包人的权利和义务 按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工， 保证按期完工。 施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工 乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。 乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改 必须 与甲方沟通协商。 第五条、工程造价和结算 工程总价：大写 结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方 元 为预付款。 乙方材料及工人进场再付工程款 —％大写 元 工程全部结束验收合格后 ，甲方向乙方付清余款。 工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。 第六 条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应 顺延。 不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪 水等 天灾。 发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能 正常 进行。 第七条、违约责任 除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外， 任何 一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。 甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付 工程 款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料， 延误工期 甲方 甲方: 乙方: 和施工人员工资等费用均有甲方承担。 第八条、争议解决方式 本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解 决，协 商不成的可向当地人民法院起诉。 第九条、其他 协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补 充协议具有同等法律效应。 第十条、合同份数及生效日期 本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后 生 效。 本文可以自由编辑 【最新资料Word版可自由编辑！】 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii