楼体亮化工作汇报（共19篇） .docxVIP

楼体亮化工作汇报（共19篇） 第1篇：楼体亮化合同楼体亮化工程施工合同发包人（全称）：甘肃富泰华房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包人（全称）： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和完全理解本协议条款的情况下，签订本工程协议书。第一条：工程概况1、工程名称：陇西富泰花园住宅小区2#、10#楼及售楼部亮化工程（以下简称本工程）2、工程地点：甘肃省定西市陇西县富泰花园住宅小区3、工程范围和内容：2#、10#楼及售楼部亮化工程效果图及施工图纸中涉及到亮化灯具、配电箱、电源系统采购安装的全部内容、工程规范中规定的乙方应该完成的全部工作。4、施工现场条件和周边环境： 完全具备施工条件第二条：合同工期及管理1、总日历天数 天2、开工日期：年 月 日3、竣工日期：年 月 日4、甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、大风、高温湿热严寒天气及节假日等因素的合理工期。5、本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并通过甲方组织的竣工验收并提交竣工验收报告之日。6、工期延误：因不可抗力原因给施工造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延；但甲方不再承担包括乙方窝工停工费等在内的任何费用（已由乙方在包干单价中包干考虑）。7、凡由于乙方原因造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由乙方自行承担。第三条：质量标准及技术要求1、工程质量标准：合格2、保证满足国家各项技术规范及其他分项工程相关的技术规范及标准，具体如下：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-） 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-）《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-__）3、乙方按照甲方要求，分品种提供各类灯具的样品交甲方封存，全部灯具到场及竣工验收时，以封存样品核对验收。第四条：工程价款、付款方式1、工程承包形式：本工程以固定总价形式包干； 工程造价： （小写：￥ 元）本工程造价采用固定总价方式计价，包工包料、包机械、包质量、保工期、包安全、包管理与配合、包风险的总承包方式。一次定死，固定总价不做调整。施工期间，如有政府调价文件，工程造价不做调整。2、固定总造价包含内容：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、各种措施费、风险费、高空作业保险费、安全文明施工费、贷款利息、检验试验费、临时保护设施费、保修费、临时设施费、赶工费、规费、税金等全部费用包含但不限于以上费用。第五条：付款方式1、本工程项目无预付款；2、工程款支付：工程竣工验收合格后30天内，付至合同总价款的95%，剩余5%做为保修金，达到工程质保书付款条件后无息支付；3、乙方提交工程付款申请时，必须附带工程所在地地税局要求的相同金额的发票后，甲方支付工程款，否则甲方有权拒付。第六条：甲方、乙方责任范围（一）、甲方责任1、按第五条款及时支付工程款。2、负责提供与施工相关的资料。3、甲方派 张润祥 （电话为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，并与乙方协商解决施工中出现的问题。4、负责组织工程的竣工验收。5、为乙方指定施工用电、用水接口。（二）、乙方责任1、乙方严格按现行施工质量验收规范施工，保证质量，按时完工并交付使用。同时，乙方应在施工前对所有灯具按现场实际情况复核后再进行采购安装。2、乙方委派 为工地现场负责人（电话： ），负责行使乙方的权利及义务。3、负责收集并整理相关工程资料、绘制竣工图纸交与甲方、物业公司归档，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作；工作中甲方不对乙方材料失窃负责。5、乙方应在施工中严格按安全操作规程施工，施工过程中引起的人身安全事故及其他事故，乙方负全部责任，与甲方无关。6、乙方应做好施工现场的成品、半成品保护工作。组织进场人员进行安全，乙方工作人员进入施工现场应有专人管理，服从甲方的统一管理，遵守现场施工规章制度，在施工过程中做到文明施工，工完场清，做好安全防范工作。第七条、违约责任及争议解决办法1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如因乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用和工期损失均由乙方承担。2、若乙方因自身原因延误工期，按每延误一天罚款500元计算工期损失，乙方将罚款金额赔付给甲方，并在工程款中直接扣除。3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第八条：