秦龙大道（原茶马大道）景观工程设计（二期）设计合同模板.docVIP

建设工程设计合同 项目名称：西咸新区泾河新城秦龙大道（原茶马大道）景观绿化工程设计（二期） 发 包 人：陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心 设 计 人：华诚博远（北京）建筑规划设计有限公司 二零一四年 西咸新区泾河新城秦龙大道（原茶马大道）景观绿化工程设计 （二期）合同 发包人：陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心 设计人：华诚博远（北京）建筑规划设计有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》以及国家和地方有关建设工程勘察设计管理法和规章，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条 本合同项目的名称、规模： 1、项目名称： 西咸新区泾河新城秦龙大道景观绿化工程设计（二期） 2、设计内容： 秦龙大道景观工程设计方案及施工图设计，本项目设计面积39405㎡，包括行道树、东侧绿化带及西侧部分绿化带等设计内容。 第二条 设计依据： 1、发包人提交设计要求及基础资料； 2、设计人采用的主要技术标准： 《城市绿地设计规范》GB 50420-2007； 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75-1997及国家、省市有关技术标准、技术规范。 第三条 发包人向设计人提交的有关资料、文件： 与本项目有关的所有需要的地质资料图及有关图纸（包括电脑资料）及发包人的建设性意见等。 第四条 设计人向发包人交付的设计文件、份数： 景观设计方案8份，施工图8套，电子版图纸1份，并根据发包人要求时间递交。 第五条 设计费用及合同工期： 1、本项目设计费用含税包干单价为7元/平米，合同总价暂定为人民币（大写）贰拾柒万伍仟捌佰叁拾伍元整（￥：275835元），竣工验收后，双方根据实际完成工程量及含税包干单价据实结算。 2、设计周期：3个月 3、结算金额大于人民币（大写）叁拾万元整时，不予结算。 第六条 支付方式： 本工程分3次付款： 第一次付款为施工图设计完成并经发包人审批后15日内，发包人支付合同总价的50%； 第二次付款为施工招标完成后15日内，发包人支付合同总价的30%； 第三次付款时间为本工程竣工验收合格且设计结算办理完毕后15日内，发包人支付至结算价款100%。 第七条 双方责任： 1、发包人责任： 1.1 发包人向设计人提交基础资料及文件。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 1.2 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。 2、设计人责任： 2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责，对其完整性、正确性、及时性负责。 2.2设计人按照合同规定时间按时提交设计成果，由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之三，造成发包人损失的应承担赔偿责任。 2.3设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结果对不超出项目内容的部分做必要调整补充。 2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，设计人为本合同项目的服务至竣工验收结束为止。并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。 2.5由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据国家相关部门认定的损失程度及责任向发包人进行赔偿。 2.6本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。 2.7 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。 第八条 保密 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人泄露转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第九条 知识产权 设计人完成本合同约定事项产生的知识产权及相关设计成果均归发包人享有，但设计人有署名权。 第十条 争议解决 本合同在执行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决： （一）提交 西安 仲裁委员会仲裁； （二）依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。 第十一条 合同生效及其他 1、合同订立日期：2014年09月15日 2、本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，发包人肆份，设计人肆份。 3、双方认可的来往传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 4、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 （以下无正文） 发包人：（公章） 设计人：（公章） 法定代表人：