2021年度二级建造师机电工程管理与实务案例分析.doc

二级建造师机电工程管理与实务案例分析 1某市体育馆配套安装工程项目通过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中商定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件： 事件1：施工招标过程中共有5家(A、c、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司招标文献未按招标文献规定期间提交，在投标文献截止时间后30min送达；F安装公司招标文献未密封。 事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。监理工程师对某处保温施工有怀疑，规定A安装公司作再次进行检查，A公司以空调设备保温是B公司施工为由回绝检查。 事件3：在业重规定下，A公司进行了检查，空调设备保温合格，A公司规定监理公司承担由此发生所有费用，补偿其窝工损失，并顺延影响工期。 事件4：业主采购工程设备提迈进场,A公司派人参加开箱清点，南此增长了设备保管费支出。 问题： (1)E、F安装公司投标文献与否会得到评标委员会评审？为什么？ (2)针对事件2，A公司做法与否妥当？请阐明。 (3)针对事件3，A公司规定与否合理？请阐明。 (4)针对事件4，A公司可否向业主申请增长设备保管费？请阐明。 答：(1)对E、F公司投标文献不评审,按照《招标投标法》,逾期送达投标文献视为废标；未密封投标文献视为废标。 (2)A公司做法不当。由于A公司与B公司是总分包关系,A公司对B公司施工质量问题承担连带责任,故A公司有责任进行检查。 (3)A公司规定合理。发生所有费用应由业主承担,可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增长设备保管费。由于业主供应设备提迈进场,导致保管费用增长,属于业主责任,由业主承担发生保管费用。 2 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程，合同条款关于不可抗力定义中没有提到罢工与否应视为不可抗力事件，施工期间，该国因闹学潮而触发了大规模罢工，该咖啡生产线项目也受罢工影响，某些施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因而致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。该国宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许，从来不曾视为不可抗力事件，因而业主回绝A公司索赔规定。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。 仲裁法庭在裁决该案时，一方面查阅承包合同，未发现对罢工有明确规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及事项根据国际惯例或国家现行法律执行”，于是仲裁法庭依照该国宪法裁定A公司胜诉。 问题： (1)索赔解决中规定具备哪些合同基本知识？ （2）该事件索赔成功重要运用了哪些索赔技巧？ (3)在索赔报告中应论述哪些内容？ (4)索赔报告核心某些应有哪些内容？ 答：(1)索赔中除了要具备索赔意识外,还必要有专业知识作基本。这些专业知识可以概括为三个方面即工程成本知识、合同知识、谈判知识等。 (2)该事件索赔成功索赔技巧是：承包商成功之处在于运用了合同条款中浮现矛盾、漏洞,事实上承包商并非不懂得该国宪法规定与实际执行状况差别,但在缔约时没有提出,而是等届时机成熟时再运用合同条款漏洞提出索赔规定。 （3）索赔报告中概括地论述索赔事项，涉及事件发生详细时间、地点、因素、产生持续影响时间；承包商为该索赔事项付出努力和附加开支；承包商详细索赔规定等。 （4）索赔报告核心某些是合同阐述，论证并阐明自己有索赔权力，它是索赔能否成立核心。在合同、法律基本上，合同论证某些按索赔事件发生发展解决过程论述，使业主清晰地理解事项始末及承包商解决索赔事项上作出努力，付出代价。阐述时应明示引证资料名称、编号、便于查阅。 3、?A安装公司中标承建某生产线设备安装，双方按规定订立了设备安装承包合同，设备采购和运送由建设单位负责，设备安装技术原则为设备制造厂技术原则，合同商定工期为6个月，定于8月1日开工。生产线土建工程由建设单位分包给了B建筑公司，工程开工后发生了如下几项事件： 事件1：生产线设备由国外引进，在运送过程中遇到台风，延迟了3天到达施工现场。 事件2：A公司进场后，在设备基本检测中，发现土建施工基本与设计图纸不符，因设备基本返工，影响了施工进度。 事件3：施工人员在生产线设备安装中，A公司按国内国标进行施工验收。 事件4：施工开始后，建设单位提出要在12月30日竣工试生产，规定A公司赶工。 问题：（1）生产线设备晚到了3天，A公司说影响了开工日期，与否对的？ (2)基本与设计图纸不符，A公司能否向B公司提出索赔？ (3)A公司按国内国标进行施工验收与否妥当？ (4)建设单位规定在年终竣工，A公司可以提出哪些索赔费用？ 答：(1)不对的,生产线设备晚到3天,不会影响开工日期,也许会影响施工进度。因A公司进场后安装工序一方面是施工准备和基本检测。(2)基本与设计图纸不符,A公司不能向B公司提出索