2021年监理工程师《合同管理》冲刺题及答案解析.docVIP

2021年监理工程师《合同管理》冲刺题及答案解析 小编监理工程师考试频道为大家整理的模拟习题，供大家学习参考。 1．承包人在索赔意向通知提交后的（ 　）天内递交正式的索赔报告。　　A．14　　B．28　　C．7　　D．56　　【答案】B　　【解析】索赔的程序。注意两个28天。 　　2．在施工索赔中，以下对网络分析法的叙述错误的是（ 　）。　　A．网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键路线　　B．若延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期　　C．若延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时间与时差的差值　　D．若延误的工作为非关键工作，若该工作延误后仍为非关键工作，则只需批准顺延相同的延误工期即可　　【答案】D　　【解析】工期索赔的网络图分析。未超过总时差，不影响总工期，因此工期不延长。 　　3．工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（ 　）。　　A．当工程师与承包人就补偿达不成一致时单方作出处理决定　　B．认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料　　C．批准承包商缩短合同工期　　D．将批准的索赔额纳入月进度款中　　【答案】C　　【解析】缩短工期属于合同变更，只有施工合同的当事人发包人与承包人有这样的权利。 　　4．某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任，此种索赔属于（ 　）。　　A．总索赔　　B．道义索赔　　C．默示索赔　　D．工程变更索赔　　合同中没有明确的规定，但根据合同条款的含义可以推导出承包人有索赔权，称为默示索赔。参见p178。 　　5．施工中遇到异常恶劣的气侯条件造成的停工属于（ 　）。　　A．不可原谅的延期　　B．可原谅并给予补偿费用的延期　　C．承包人应承担的风险责任　　D．可原谅但不给予补偿费用的延期　　【答案】D　　【解析】一般的气侯条件属于承包人的风险责任，但异常不利的气侯条件属于业主应承担风险的范围，且只能延长工期，不予补偿费用。参见p188。 　　6．依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是（ 　）。　　A．只能向有合同关系的对方提出索赔　　B．工程对证据不充分的索赔报告也应作出反映　　C．工程师的索赔处理决定不具有强制约束力　　D．索赔处理决定必须要报发包人批准　　【答案】D　　【解析】如果在工程师的权限范围内，不必报请发包人批准，只需告知或备案。 　　1．承包人可索赔的费用包括（ 　）　　A．人工费　　B．保函手续费　　C．贷款利息　　D．保险费　　E．机会损失　　【答案】ABCD　　【解析】承包人可索赔的费用包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费。 　　2．按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（ 　）。　　A．工程加速索赔　　B．工程变更索赔　　C．合同中明示的索赔　　D．合同中默示的索赔　　E．合同外的索赔　　【答案】CD　　【解析】按索赔的合同依据分类，分为合同明示的索赔和合同中默示的索赔;按索赔目的分类，分为工期索赔、费用索赔;按索赔事件的性质分类，分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止的索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔和其它索赔。参见p178。 　　3．工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ 　）。　　A．超出合同的规定，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误　　B．与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误　　C．造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任　　D．承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告　　E．因不可抗力或不可预风因素造成的成本增加或额外支出　　【答案】BCD　　【解析】判定索赔成立的条件。　　事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误　　造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任　　承包人按合同规定程序提交了索赔意向通知和索赔报告 　　4．工程师索赔管理的任务包括（ 　）　　A．预测和分析导致索赔的原因和可能性　　B．在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人　　C．通过有效的合现管理减少索赔事件发生　　D．公平合理地处理和解决索赔　　E．受发包人委托进行工程管理　　【答案】ACD　　【解析】工程师索赔管理任务。BD两项是工程师对索赔的影响。工程师的索赔管理任务包括：　　预测和分析导致索赔的原因和可能性　　通过有效的合同管理减少索赔事件发生　　公平合理地处理和