水平定向钻施工合同样本.docxVIP

水平定向钻施工合同样本 建设单位甲方： 施工单位乙方： 因工程需要，甲方委托乙方在本地进行通信管道非开挖工程施工，为使双方友好公平的合作，在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守中华人民共和国《合同法》及国家有关法律法规。同时也能明确双方权利及义务，确保工程质量，经双方共同协商决定签定本合同。 第一条 工程名称级工程地点 1.工程名称： 2.工程地点： 3.乙方所负责施工的工程包括如下： 1移动通信过街管管道非开挖安装; 2其他约定：  ? ? ? ?1、甲方提供管材;  ? ? ? ? 2、甲方负责管材的连接;  ? ? ? ? 3、甲方负责非开挖管道施工坑的手续、开挖、出清泥土及路面还原;  ? ? ? ? 4、甲主负责施工所需用水;  ? ? ? ? 5、由于甲方原因造成乙方不能正常施工，甲方按每天1000元支付误工费。 第二条 施工费用收取标准、金额、方式及时间 1.每孔米200元φ75mm*6管，结算按实际测量入土点与出土点的长度为准; 2.乙方进场后，甲方应付乙方进场费用为_____元; 3.施工费用收取方式： 〖1〗甲方向乙方支付非开挖铺管的具体付款方式和时间为：单道测量单道结算,如因甲方不予结算,乙方有权终止合同并从进场费用中扣除相应费用; 第三条 工程施工 1.施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期： 1甲方不具备施工条件而停工; 2由于甲方原因变更计划或提出修改施工图; 3甲方不按合同约定向乙方支付相应款项; 4甲方的其他违约行为，致使无法施工时; 5出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时; 2.乙方在施工过程中，甲乙方应积极配合，确保工程如期完工。 3.乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应施工责任。 第四条 双方义务 一甲方的权利和义务 1、向乙方提出施工地点、线路走向、过路深度、出入土地点等具体要求并提供其它管线地下走向及其数据; 2、协调各有关部门的关系，办理相应的各种手续，并承担由此而发生的费用，确保乙方正常施工，施工中若遇到不可抗力因素时，经双方协商顺延施工期限或更改施工方案，若无法施工乙方有权放弃; 3、在施工中，甲方定期派人对工程进行阶段性的质量检查; 二乙方的权利和义务 1、乙方按工程质量验收标准和甲乙双方商定的技术要求独立进行施工; 2、在施工前，乙方应详细了解所施工段的土质和管线，认真勘察施工现场，确立保质，确保安全的施工方案和技术措施; 3、应严格遵守安全文明施工有关规定; 4、做好全?a href=// target=_blank咳嗽钡某浴⒆　⒔煌?鞍旃?⒏飨盍偈鄙枋┎⒆ズ檬┕と嗽钡闹伟补芾砉ぷ? 5、对施工场地内的文物、古树名木及周围建筑物和地下管线实施保护; 第五条 合同的变更 甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 第六条 争议的解决 在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可依法向人民法院起诉。 第七条 其他约定 本合同一式 贰 份，双方各持 壹 份，经双方签字盖章后生效。 甲方公章：_________　　　　　　　　乙方公章：_________ 法定代表人签字：_________　　　　　法定代表人签字：_________ _________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日 发包人全称：以下简称甲方 承包人全称：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：电缆顶管工程 承包范围：包工、包工期、包质量、包安全 二、合同工期： 天 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 如因风、雪、雨和法定假日等特殊情况工期顺延乙方施工管理员应作记录，甲方签字。 三、质量标准 工程质量标准： 合 格 四、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全 五、合同价款及调整 本合同采用 固定单价