2021年建筑工程发包合同范本（专业版）.docVIP

2021年建筑工程发包合同范本（专业版） 发包人：_________ 承包人：_________ 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：_________; 2、工程地点：_________; 3、工程内容：_________; 4、承包范围：_________。 二、工程期限 l 按图纸要求施工。 五、工程价款 1、本工程价款以实际平方米为发生量计价(注四个角为前后两方计面积)。 2、付款方式及方法：工程价款支付分为三次付款。 (1)第一次材料进场施工，三天内付乙方______元整人民币; (2)第二次付款在______月______日付乙方______元整人民币; (3)第三次余款在拆除并清理完现场垃圾，材料等付清所剩余款，共计______元整人民币。 六、甲乙双方的权利与义务 1、乙方按照甲方施工所需，按照合同义务，安全施工。 2、甲方有权利对乙方施工质量、施工进度进行监督、设备验收、竣工验收。 3、乙方有权监督甲方履行合同义务。 4、乙方可以与甲方对施工场地进行协调。 5、在施工期间，乙方要严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定，在原有建筑结构中施工要求时，要保证建筑结构的安全，不得随意施工造成隐患。若造成影响，由乙方全权负责。 6、乙方在施工期间必须制定并组织人员，详细落实施工进度计划。 7、乙方遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工、噪音、环境保护和安全生产等有关管理规定。 8、乙方应按照国家有关规定，对施工人员进行培训，并为其办理人身意外伤害保险。如由于乙方管理不善、不按照规定施工、不按照正规操作方式作业所造成的人员和财产损失由乙方一并承担。 9、若乙方在施工作业期间发生伤亡事故，应在第一时间报有关政府部门并及时通知甲方，与甲方一道协商处理事故，并按照政府有关部门的要求处理并配偿。事故所引发的一切费用均由乙方自行负责承担。 10、乙方负责对施工场地的清洁，必须符合国家环境卫生管理规定。 11、按工程及安全的需要，乙方需提供看守和警卫。在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后方可施工。 风险告知：合同中应明确双方当事人的权利、义务，以利于受委托人在权利范围内完全履行义务，顺利完成委托事项，如果在合同履行期间内发生争议，双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失，便于争议的解决。 七、工程质量验收 1、因任何一方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其迫返工费由责任方承担，并承担相应的后果。 2、工程竣工部分，乙方按通知验收处理。若甲方因事故另定验收日期，经双方协商方可，但甲方应承担竣工日期，并承担乙方的看管费用。 3、执行国家有关的施工及验收规范。 4、如施工中验收不合格处，按照工程的严重性进行罚款，乙方必须服从。 八、安全要求 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 2、乙方应保证安全生产，听从现场管理人员的指挥和安排，由于乙方安全措施不力或违章操作，不听劝阻，参照公司管理奖罚制度给予重罚，若因乙方自身原因造成的一切安全责任事故，均由乙方承担，一律与甲方无关。如果没有按时完工，每天罚款_____元。 九、违约责任 甲乙双方如不能按照合同履行各自的各项义务时，应承担相应的违约责任。包括支付违约金和支付给对方工期所造成的各项经济损失。 十、争议纠纷解决 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请调解或仲裁，也可以向人民法院起诉。 风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。 十一、其他约定 1、任何一方如欲终止本协议，应提前______日以书面形式通知对方，则本协议终止。 2、本协议未尽事宜，有甲乙双方协商解决。 3、本协议一式______份，甲方执______份、乙方执______份，且具有同等法律效力。 4、本协议经双方签字盖章后，此协议生效。 5、