小工程施工合同书_小工程施工合同书范本2.docxVIP

小工程施工合同书_小工程施工合同书范本2 六、乙方职责： 1听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; 2严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 3严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; 4确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失; 5在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2021定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位不计资金利息。其中2021年拨付工程款的42.5%;2021年12月30日前拨付28.5%;2021年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在2021年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 或其授权代理人： 或其授权代理人： 地址： 地址： 电话： 电话： 订立日期： 建设单位以下简称甲方： 施工单位以下简称乙方： 婺源县香田小区新增施工便桥工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条 工程项目 一工程地点：香田小区 二工程内容：贝雷架钢便桥 三承包方式：包工包料 第二条 工程造价为人民币： 19.91万元整 第三条 合同工期 1.双方商定总工期30天。 开工日期：2021年06月 20 日，竣工日期：2021年 07 月 20 日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害台风、火灾、地震等造成的停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条 工程质量标准和保修期 一 工程质量标准按国家现行施工规范验收 二 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， 三 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条 材料设备供应 一 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 二 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。 第六条 付款方式 完工后一个月内一次性付清。 第七条 责任范围 一甲方责任： 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通; 2、及时组织工程竣工验收工作; 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 二乙方责任： 1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。 ① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。 ② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。 ③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。 2、负责做好材料、设备的采购，保管工作： 3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。 第八条 其它事项 一合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则： 1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单” 2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可; 3、增加或变更内容所需材料必须落实; 二乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负; 三甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失; 四合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。