延期申请书300字左右范文大全.docx

延期申请书300字左右范文大全 申请书，作为一种意向书，它广泛运用于一些正式的场合，常见的有入团申请书和入党申请书，下文是小编为你精心编辑整理的延期申请书，希望对你有所帮助，更多内容，请点击相关栏目查看，谢谢! 延期申请书1 申请人：_律师事务所a律师 通讯地址或联系方法：本市_路_号_律师事务所，电话：___ 申请事项：对b诈骗一案延期审理。 申 请理由：作为b诈骗一案被告人b委托的辩护人，本人认为：b诈骗的三起案件中，其中前两起事实已经清楚。但第三起即_年_月_日发生的诈骗，(应祥 述事实经过，此略。)由于第三起案件诈骗的数额对于确定被告人b的犯罪情节轻重有重要关系，因此，本辩护人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第159条、 第165条及相关规定，特申请法庭对本案延期审理。 此致 _市_区人民法院 申请人：a 律师事务所(章) 年　　月　　日 延期申请书2 申请人：____律师事务所律师___ 联系方法：___________ 申请事项：延期审理。 申请理由：作为___故意伤害一案的辩护人，本人在阅卷和调查过程中发现__、__和__酒后寻衅滋事，肆意殴打___，并将___打成颅底骨折，经法医鉴定，___所受伤害为轻伤。根据《中华人民共和国刑法》有关规定，应当寻衅滋事罪追究__、__和__刑事责任，与本案并案处理。但据本人了解，__市公安局__分局正在侦办此案。本人认为，本案单独对___提起公诉，而未对__、__和__提起公诉，这明显与《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定不符，遗漏了应当被追究刑事责任的人，不利查明案件事实和公正审理本案。为此，本人将向__市__区人民法院提出申请，要求公诉机关在本案中同时对__、__和__提起公诉。在此情形之下，本人特向贵院提出延期审理申请，请予准许。 此致 申请人 20__年_月_日 延期申请书3 应我公司邀请，来我公司进行__(商务事由)，原签证有效期至_年_月_日，因_事务尚未完成，需要继续在沈停留，特申请签证延期至_年_月_日，望予以批准。 申请人信息如下： 姓名：__ 国籍：__ 护照号码：__ 出生日期：__ 我公司保证申请人材料绝对真实，如有弄虚作假，愿意承担法律责任，并将按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》有关规定，严格落实管理责任，如该人在签证有效期内，从事与签证事由不符的活动，我公司将按照相关规定立即向公安机关出入境管理部门报告，并及时办理签证变更、注销、吊销等手续。 负责人签字：__ 单位名称：__ _年_月_日 延期申请书4 四会市住房和城乡建设局: 我公司承建的四会市20__年度保障性住房利民楼建设项目于20__年8月30日正式开工，计划竣工时间为20__年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20__年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下： 一、场地的“三通一平”的影响 因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。 二、场地地质问题 原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。 三、基坑支护项目增加的影响 该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20__年12月15日至20__年3月29日共计105天。 四、基坑出现管涌的影响 在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。 五、消防水池移位 因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。 六、停水停电的影响 在20__年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。 七、台风及雨水季节的影响 因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20__年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。 以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20__年10月15日延迟到20__年11月30日。 请贵局予以批复。 再次感谢贵局对我公司工作的支持。 此