【承包合同】土石方工程居间合同范本.docxVIP

【承包合同】土石方工程居间合同范本 土石方工程居间合同范本甲方：代表签字：乙方：代表签字：甲乙双方充分发挥各自优势，依据《中华人民共和国合同法》经友好协商，按照公平互利的原那么，达成如下协议.一. 托付事项:1.乙方引见本合同中的甲方与挺直洽谈，向甲方供应该工程的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该工程的运输合同。2.居间胜利：是指甲方与签订的书面的合同胜利。二.乙方义务：乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的相关信息真实有效，如到达现场无法签订合同胜利，将有乙方担当甲方的往返费用。三.甲方义务甲方供应营业执照及资质证书等相关资料，负责和进展合同会谈。假如居间胜利，那么有甲方全面履行和所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。假如居间胜利，甲方应向乙方一次性支付居间酬劳，假如未准时支付居间酬劳，那么逾期每日居间酬劳的1%向乙方支付违约金。四.居间酬劳的支付方法及支付时间：1.根据第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间酬劳3000万元。2.采纳现金方式支付。五.保密事项;1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业隐秘，双方不得以其在区间过程中获得的商业隐秘做出不利于对方的行为，否那么有权要求对方担当违约责任。六。居间终止，支付居间酬劳后，本合同终止。七争议解决方案如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。八，其他事项未经双方同意，任何一方不得将本合同托付事项转托付。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日甲方(托付人) ：乙方(受托人) ：甲乙方为了发挥双方的优势，依据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，按照公平自愿、等价有偿的原那么，达成如下协议：一、托付事项乙方承受甲方托付，负责就工程工程，土方工程量约200万m3。举荐甲方和该工程的总包单位挺直洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和进展合同会谈。2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，那么逾期每日按未支付居间酬劳的10%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。2、居间酬劳在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、如托付人不按时或不支付酬劳给受托付人时，受托付人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，托付人不行抗辩。六、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为了明确双方的责任、权利和义务，结合本工程详细状况，就开挖及外运土石方工程施工承包有关事项，经双方协商全都，特订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式：采纳包干、包机械设备、包工期、包质量及包平安的单价大包干承包方式。三、工程承包内容：1、依据甲方的要求及开挖设计施工图进展测量、放线和定位;基坑底标高掌握。2、清淤、清表，地外表构筑物撤除;3、大体积石块、钢筋砼、砌体的破裂;4、场韧潦方(含淤泥和杂土)的开挖、二次转运、装车、外运卸土区(不管运距远近)及边坡整理;5、外运道路路面的降尘及清扫，运输道路的形成、维护，基坑临时排水，洗车槽及洗车设备;6、负责土石方工程全部相关手续的办理，及与渣土相关政府管理部门协调处理。四、工程承包综合包干单价及结算方式。1、本工程承包综合包干单价为/m，土石方数量依据开挖设计施工图计算暂估总量m，合同总价款暂估为元整( 万元)，结算时土石方数量以实际开挖的数量为准