土方工程施工合同荐.docVIP

土方工程施工合同荐 土方工程施工合同荐 PAGE PAGE21第PAGE页码21页/总合NUMPAGES总页数21页 土方工程施工合同荐 PAGE 土方工程施工合同 　　鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人 　　（以下简称甲方） 　　承包人（以下简称乙方）， 　　经两方磋商一致拟订本条款，两方务必依照履行。 　　一、承包项目： 　　本工程地块土方的开挖、运弃、平坦。 　　二、承包方式： 　　包挖、包运、平坦，不得转包。 　　三、承包价钱： 　　开挖、运输土方元/m3（石砂）。 　　四、工期要求： 　　按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内达成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 　　五、质量与施工要求： 　　1、基地的平面地点、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应切合设计图纸的要求，误差控制在施工规范赞同范围内。 　　2、做好水渠和排水设备。达到地点、尺寸和标高切合设计要求。 　　3、回填土时，应消除草皮、杂物和清除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、企业、质监站检查切合要求后，方为合格；不然肩负整修、返工花费。 　　六、安全要求： 　　1、动工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 　　2、严格依据土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。不然出现安全事故，概由乙负责。 　　3、恪守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上司相关部门的监察管理。 　　4、开挖的土方应按指定的地址堆放。保证施工道路通畅。 　　5、雨季施工应注意边坡稳固，增强检查工作，必需时可适合放缓边坡或设置支撑挡土板。 　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应实时报告工地负责人并做好排水防水和其余举措。 　　七、结算方式： 　　采纳现金支付形式，开挖达成经查收合格后的第2天支付清工程款，。 　　八、仲裁与调停： 　　如若发生劳动争讲和经济纠葛，两方赞同由劳动仲裁部门或人民法院进行调停。 　　单位工程负责人 　　（甲方）： 　　承包班组长（乙方）： 　　联系电话： 　　联系电话： 　　年代日年代日 　　鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人 　　（以下简称甲方） 　　承包人（以下简称乙方）， 　　经两方磋商一致拟订本条款，两方务必依照履行。 　　一、承包项目： 　　本工程地块土方的开挖、运弃、平坦。 　　二、承包方式： 　　包挖、包运、平坦，不得转包。 　　三、承包价钱： 　　开挖、运输土方元/m3（石砂）。 　　四、工期要求： 　　按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内达成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 　　五、质量与施工要求： 　　1、基地的平面地点、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应切合设计图纸的要求，误差控制在施工规范赞同范围内。 　　2、做好水渠和排水设备。达到地点、尺寸和标高切合设计要求。 　　3、回填土时，应消除草皮、杂物和清除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、企业、质监站检查切合要求后，方为合格；不然肩负整修、返工花费。 　　六、安全要求： 　　1、动工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 　　2、严格依据土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。不然出现安全事故，概由乙负责。 　　3、恪守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上司相关部门的监察管理。 　　4、开挖的土方应按指定的地址堆放。保证施工道路通畅。 　　5、雨季施工应注意边坡稳固，增强检查工作，必需时可适合放缓边坡或设置支撑挡土板。 　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应实时报告工地负责人并做好排水防水和其余举措。 　　七、结算方式： 　　采纳现金支付形式，开挖达成经查收合格后的第2天支付清工程款，。 　　八、仲裁与调停： 　　如若发生劳动争讲和经济纠葛，两方赞同由劳动仲裁部门或人民法院进行调停。 　　单位工程负责人 　　（甲方）： 　　承包班组长（乙方）： 　　联系电话： 　　联系电话： 　　年代日年代日 　　鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人 　　（以下简称甲方） 　　承包人（以下简称乙方）， 　　经两方磋商一致拟订本条款，两方务必依照履行。 　　一、承包项目： 　　本工程地块土方的开挖、运弃、平坦。 　　二、承包方式： 　　包挖、包运、平坦，不得转包。 　　三、承包价钱： 　　开挖、运输土方元/m3（石砂）。 　　四、工期要求： 　　按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内达成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 　　五、质量与施工要求： 　　1、基地的平面地点、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应切合设计图纸的要求，误差控制在施工规范赞同范