塔吊组装、拆除施工合同.docxVIP

PAGE PAGE 1 塔吊组装、拆除施工合同  甲方：Y市广厦建筑安装工程有限责任公司  乙方：  甲乙双方本着公平互利、协商全都的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成全都，依据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。  一、施工地点：汽车站南200米，泰西大街东临  二、施工内容：qtz315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。  三、施工工期：  1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为20XX年月日，20XX年月日达到运行条件。  2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于20XX年月至月期间，甲方提前十日通知乙方进场。  四、工程质量：  技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。  五、工程造价：  本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。  六、结算方式：  乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。  七、双方责任和义务：  1、甲方应按本合同商定支付工程款项，确保按计划将工程所需的全部设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。  2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以便利乙方组织施工。  3、甲方负责根据装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方担当。  4、甲方负责供应塔吊全部的设备及构件，并为乙方供应一台电焊机（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方供应。  5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。  6、乙方于开工前七日内向甲方供应组装及拆除施工组织方案。  7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。  8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、牢靠。  9、乙方在施工期间须听从甲方及业主方的相关管理规定。  10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。  11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方根据装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。  12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方供应两份构件清单及装车单。  13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方供应索赔的权利。  八、违约责任：  1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方担当全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。  2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。  3、如乙方未能按商定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。  4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。  九、纠纷处理方法：  本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。  十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。  十一、本合同一式四份，双发各持两份。  十二。上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。  甲方：Y市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方：  代表：代表：  电话：日期：  日期：日期：