广州建筑装饰工程施工合同.docx

广州建筑装饰工程施工合同 编号：_______________本资料为word版本，可以挺直编辑和打印，感谢您的下载广州建筑装饰工程施工合同甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________广州建筑装饰工程施工合同〔乙种本〕发包人〔甲方〕：XXX公司承包方〔乙方〕:XXX装饰公司根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：XXX1.2工程地点：1.3承包切设施和工程成品进展爱护。第四条关于工期的商定4.1甲方要求比合同商定的工期提早开工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按商定完成工作，影响工期，那么工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，那么工期顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上〔一周内累计计算〕，那么工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的商定5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和〈〈建筑装饰工程施工及验收规标准》(GBJ300-88)等国家制定的施工及验收规次结清。拨款分4次进展划拨合同价款%金额(元)合同签订后合同价付30%XXX X 元其次次工程进度至30%寸合同价款50% XX XX元第三次工程进度至80%寸合同价款的10% xxxx元第四次工程完工后10天内付合同价款5% xxX X元余下5瞻同价款作为本工程的质保金x X X X元6.3工程开工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方白接到上述资料七天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在七天内，结清尾款第七条关于材料供给的商定7.1本工程甲方负责选购供给的材料、设备〔见附表二〕，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值％勺保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止用法。假设已用法，对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关平安生产和防火的商定8.1甲方供应的施工图纸或做法说明，应符合〈〈中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违背有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。9.2由于乙方缘由，逾期开工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提早开工，除支付赶上措施费外，每提早一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。9.3乙方根据甲方要求，全部或局部工程工程到达优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为嘉奖。9.4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续，擅白同意拆改原有建筑物或设备管线, 由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由甲方负责并担当损失。9.6未经甲方同意，乙方擅白拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责并担当损失。9.7未办理验收手续，甲方提早用法或擅白动用，造成损失由甲方负责。9.8因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁，当事人不在本合同商定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十一条其他商定第十二条附那么12.1本工程需要进展保修或保险时，应另订协议。12.2本合同正本两份，双方各执一份，副本贰份，甲方执贰份，乙方执贰份。12.3本合同履行完成后白动终止。12.4附件(1)施工图纸或做法说明(2)工程工程一览表(3)工程预算书(4)甲方供应的货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其