劳务合同模板(纯人工).docx

劳务合同模板(纯人工) 建立工程劳务分包合同工程名称：工程地点：建筑面积：签订时间：年月制定分包合同为明确权利与义务，强化工程工程管理，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、行政法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，双方对工程承包事项协商达成全都，订立本合同。乙方在施工过程中严格执行公司与建立单位签订的协议文本的规定条款、补充协议及承诺条件，本工程实行工程承包制。甲方：乙方：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、构造形式：4、建筑面积：5、合同造价：二、工程承包方式1、承包范围：2、质量标准：按总包合同有关质量商定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必需到达质量评定等级。3、平安、文明标准按建立部JGJ59—99《建筑施工平安检查标准》及《建立工程施工现场管理规定》，依据合肥市建立行政主管部门平安文明要求，结合本工程实际状况，本工程平安文明目的：。4、工期天，开工日期为年月开工日期为年月日。5、管理费和税金：甲方按工程劳务总金额的给付乙方管理费，乙方担当国家规定的一切税收费用。6、农民工工资款支付方式：7、工程部根据公司建筑施工合同范本签定的劳务合同及材料供给合同交公司合同部备案。8、工程部承包人必需无条件解决好农民工工资问题。三、工程承包人委派的担当驻地履行本合同的工程负责人〔工程经理〕为职务。四、甲乙双方的权利与义务〔一〕甲方的权利与义务1、有权要求乙方建立平安组织机构，确保施工现场人员人身平安，施工现场管理人员必需经考核合格持证上岗，严格执行平安生产法规、标准，遵守甲方的平安生产规章制度等。2、如乙方在施工中出现质量和平安技术问题，甲方帮助指导并处理质量或平安事故，但所需费用由乙方全部担当。3、对严峻违规，拒不执行法律、法规和本合同规定，或发生严峻质量、平安事故、严峻拖延工期以及无力履行承包合同，甲方有权要求乙方停工整顿或解除合同，乙方并赔偿甲方因此所患病的损失。4、乙方必需与用工人员签订用工合同并报甲方备案，乙方各工种负责人必需有劳务负责人证书，各工种全部人员必需有身份证、婚育证明，乙方应在工程开工前根据民工人数量和工程量预备民工工资保证金元存入甲方专用帐户确保民工工资按时足额发放，并建立民工工资台帐。在乙方因民工工资未足额按时发放引起的纠纷时，乙方应承受甲方的处理支配，否那么甲方有权因欠民工工资缘由，动用民工工资保证金元支付民工工资。5、乙方必需承受社会有关方面及甲方的检查、指导、监视、验评，发觉问题时按要求准时整改。乙方未能到达质量、平安标准，造成未能按期验收的，一切后果由乙方担当。6、乙方因拖欠农民工工资纠纷、施工中平安事故纠纷等引起的诉讼，致使甲方在判决中需担当费用的，乙方应担当甲方因此担当的费用及给甲方造成的其他损失。〔二〕乙方的权利与义务1、乙方必需依法经营，按章办事，遵守公司的各种规章制度，维护甲方的社会信誉。2、负责自筹资金、自主经营、自负盈亏、自理本身的债权与债务，独立担当可能遇到的各种风险、事故、纠纷等造成的经济损失及法律责任。如个人对外发生的一切债务均与公司无关。3、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行建立工程施工合同及内部承包合同，组织施行施工管理的各项工作，对工程的工期、质量和平安向发包人负责。帮助本工程管理的人员工资及相关费用由乙方担当。4、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、材料检验的掌握、监视、检查和验收。5、负责技术档案资料的搜集整理及交工验收，并报一套完好的技术档案资料交公司备案。6、工程部统筹支配、解决施工现场的生产、生活设施、施工用水、用电等，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场管理规定。7、建立平安组织机构，健全并仔细落实各级平安生产责任制，装备必要的劳动爱护用品，严格执行总公司相关的规章制度。8、必需保证施工现场平安生产资金投入符合工程平安要求，仔细履行分局部项工程平安技术交底，主动开展班组平安活动。应对作业人员进展作业前平安训练培训，使其具备相应的平安意识和平安技能；特种作业人员应具有相应的资质证书。9、不得用法不符合国家、行业标准的原材料、设备、装置、防护用品、器材及行业主管部门规定的平安检测仪器等。10、依据有关生产法律法规，仔细执行平安技术标准，落实平安措施，做好施工现场平安防护及文明施工工作；主动组织机械设备、设施等验收。11、乙方必需支配专人负责现场平安监视检查工作，仔细开展平安检查，发觉作业过程中担心全行为和隐患，应实行有效措施主动处理。12、