简单工程承包协议书.docxVIP

简单工程承包协议书 发包方（甲方）: 承包方（乙方）: 为了将本工程做好，甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方，根据双方协议，明确双方在承包中的权利义务、责任，经双方同意，签订本协议，以下简称甲方、乙方。 1、 工程名称：嘉禾望岗村。施工承包内容:乙方按建筑规格要求、设计施工图纸并由乙方同意后施工。 2、 搭排栅挂网（由甲方负责）. 3、 水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房，洗菜盘用 50×50 耐磨砖、做双层炉灶台，所有内墙贴 25×40 瓷片，贴 1.2 米高瓷片，房间脚线。 4、 所有厕所，阳台，楼梯贴瓷片到顶。 5、 外墙贴马赛克。 6、 乙方包内地面用水，泥浆，贴 50×50 地砖。 7、 承包价格:按装修面积每平方米为 83 元。 8、 水电安装，扇灰和排污管安装，一切由甲方负责。 9、 付款方式：按工程进度，付进度款 80%，完工后，三日内结清所有工程款。 10、 所有余泥由乙方负责清理到一楼集中点，再由甲方负责运走。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。 甲方签名: 乙方签名: 年 月 日 简单工程承包协议书 [篇 2] 发包人： （简称甲方） 承包人： （简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ； 2、工程地点： ； 3、工程范围： 4、承包方式： 。 二、合同工期 1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后 10 天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程进场完成 %工作后 15 天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后 20 天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。 工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 1 六、施工准备 1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。 2 九、现场代表 发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本 合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决： （一）提交 仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿