2021年律师修订工程施工合同补充协议.docVIP

编号：2021-9725 工程施工合同补充协议 Model for painting of agreement of complement of engineering construction contract 甲 方： 甲 方：??????????????????????????????????????????????? 乙 方：??????????????????????????????????????????????? 签订地点：??????????????????????????????????????????????? 签订日期：??????????????????????????????????????????????? 律师范本 丨 根据《民法典》修订版本 Word — — PAGE 1 — 工程施工合同补充协议 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 依据《民法典》及相关法律、法规，结合________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《________》（合同编号________，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程承包方式： 5、工程范围 二、工程期限 计划开工日期：____年____月____日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）； 计划竣工日期：____年____月____日。 工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、合同价款及支付方式 1、暂估合同价款为____________万元（人民币大写：____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件） 2、付款方式：按原合同相关条款执行。 四、补充协议的最终结算 补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。 五、质量标准及验收 严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。 乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。 六、争议解决 1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。 2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。 3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。 七、合同生效 本合同自_________________________生效。 八、合同份数 本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。 发包人： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 账 号： 承包人： （公章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 电子信箱： 开户银行： 账 号： Word可编辑封面模板素材 Word可编辑封面模板素材 注意事项为了维护您的合法权益，确保交易的安全。请在使用本合同范本前仔细阅读以下列注意事项！1.本合同是根据相关法律规定制定的通用性示范文本。2.请根据具体的交易背景，交易目的等适当修改、调整本合同范本相关条款。 注意事项 为了维护您的合法权益，确保交易的安全。请在使用本合同范本前仔细阅读以下列注意事项！1.本合同是根据相关法律规定制定的通用性示范文本。2.请根据具体的交易背景，交易目的等适当修改、调整本合同范本相关条款。 ********** ********有限公司 地址：********* ********** PLACE YOUR TEXT HERE输入你的信息