四方债权债务转让协议.docxVIP

债权债务转让协议 甲方：公司（以下简称甲方） 乙方：公司（以下简称乙方） 丙方：公司（以下简称丙方） 丁方：公司（以下简称丁方） 协议签订时间：2017年12月 —日 协议签订地点： 截至2017年12月—日，甲乙丙丁四方债权债务关系如下：乙方应收甲方 工程款净额人民币2262802. 27元（详见明细附件），丙方应收乙方工程款若干, 丁方应收丙方货款若干，另甲方应收丁方货款若干。现甲乙丙丁四方就各方债 务清偿问题相互协商一致，达成如下协议： 一、 甲乙丙丁四方同意乙方以对甲方债权中的人民币2262802. 27元清偿对 丙方的等额债务，丙方同意以丁方对甲方的等额债权进行抵销。 二、 甲乙丙丁四方同意各方将人民币2262802. 27元的债权债务进行财务账 务处理，处理后四方就各自2262802. 27元的债权债务不再有争议。 四、 经过上述债权债务清偿后，甲乙丙丁四方债权债务关系为：甲乙间清 偿完毕2262802. 27元工程款；乙丙间清偿完毕2262802. 27元工程款；丙丁间 清偿完毕2262802. 27元货款；丁甲间清偿完毕2262802. 27元货款 五、 本协议未尽事宜，依《中华人民共和国合同法》相关规定。 六、 本协议自协议各方签署之日起生效至债权债务抵销完毕为止。 七、 本协议约定管辖为合同签订的有管辖权法院 八、本协议一式捌份，甲乙丙丁四方各执贰份。 甲方：（签章） 年 月 日 乙方：（签章） 年 月 日 丙方：（签章） 年 月 0 丁方：（签章） 年 月 0 （本协议含附件） 附件：甲方扣除乙方工程款明细如下： 1、 南线板带车间及优化车间推进式加热炉、磨床设备基础等工程（二标段） 工程款86772. 42元（捌万陆仟桀佰集拾贰圆肆角贰分）； 2、 南线板带车间1*拉弯矫设备基础工程款64118. 92元（陆万肆仟壹佰壹 拾捌圆玖角贰分）； 3、 南线板带车间剪切机设备基础工程款171113. 35元（壹拾桀万壹仟壹佰 壹拾卷圆卷角伍分）。 4 3950热粗轧机设备基础工程款880665. 68元（捌拾捌万零陆佰陆拾伍圆 陆角捌分）。 5、 3950mm热粗轧机设备基础附属设施第一标段工程款659504. 21 （陆拾伍 万玖仟伍佰零肆圆贰角壹分）。 6、 3950mm热粗轧机设备基础附属设施第二标段工程款400627. 69元（肆拾 万零陆佰贰拾染圆陆角玖分）。 合同风险主要包括哪几类 风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险；二是合同履约过程的风 险。 合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括，合同价格、结算方式、 合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。 合同价格风险。合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险，该类 型合同一般工程量相对明确，或有相对明确的图纸，施工单位根据现有图纸、 资料在短期内进行报价。由于报价时间短，承包商无法详细计算工程量，尤其 是二类费用通常只要按经验进行报价，错报、漏报现象时有发生。并且施工单 位为了中标，不敢报高价，报价水平较低，承包商索赔机会小，亏损风险大。 该类型合同阶段简单，有利于业主控制投资，是近阶段业主采用的主要合同形 式。 合同结算方式风险。合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及 取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣 款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。在签订合同时施工单位一定要注 意结算条款，尤其是要明确结算件审核时间，有的业主以没有约定结算时间在 项LI竣工后迟退不给结算，有的业主要求结算实行三审或四审，或聘请外审， 人为设置结算障碍，故意拖延结算时间，造成项目竣工后儿年不能结算。 合同工期风险。合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日 期，合同工期的制定要科学合理。由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧 状态，到工程后期业主为实现交工，一味压缩正常工期，不管前期受何种因素 影响，都会采取强制手段，倒排工期，后门关死，往往造成施工单位进行赶工。 所以签合同时一定要明确主要工序里程碑控制点，并说明影响工期的条件，一 旦工期延长要分清责任，由责任方负责全部责任。如合同中要明确土建与安装 的交接时间，施工图纸到图时间，主要设备材料到货时间，交工验收标准等， 以上因素是影响合同工期的主要因素。工程款支付条款中的风险。工程款的支 付按时间划分大致可分为四个阶段，即预付款、工程进度款、最终付款和质量 保修金。当前拖欠工程款已成为困扰施工企业的严重问题，垫资、带资施工的 现象仍然十分普遍，这些都给施工企业的良性发展带来困难，同时对正常工期 也受到影响，也是施工单位拖欠工资的主要原因。许多工程合同对这部分条款 不甚明确，尤其是对工程款支付违约索赔条款约定不完整、不严密，不公平， 给施工企业