建 筑 安 装 工 程 施 工 合 同(正本）.docVIP

建 筑 安 装 工 程 施 工 合 同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 身份证号： 住址及联系方式： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。 工程概况： 工程名称： 工程内容： 价格： 工程日期:____________起____________止 现场施工管理及文明： 进入施工现场后须服从工地管理，拒绝浪费，合理使用一切材料，做到工完料净。保护上一道工序及成品。如有材料浪费现象，成本控制部或现场工地管理人员手机拍照做为罚款时的证据。 严禁在工地内打架斗殴，甲方有权质问和给予一定数额的罚金处罚（所有罚款在拨款时扣除）。 在工地浪费材料的，经查属实处一定罚金；有在主体上大小便等不文明行为的罚款600元。严禁在外部防护架上放置任何物品。如发现其他不文明行为，甲方管理员发现后也会给予适当罚款。 质量： 严格按照规定施工，配合有关部门按照质量标准的评定，以行业的质量检验评定为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担一切经济损失及责任。 安全施工： 承包人在违反安全管理的情况下进行施工。由于承包人安全措施不到位造成事故的相关责任和发生的一切费用由承包人自己承担全部。乙方工人在工地上的人身安全问题由乙方负责，出现安全现象由承包人承担全部责任。 工期延误及违约责任： 因承包人的原因违反约定造成工期延误，承包人承担工程拖延期的所有费用。 因承包人原因造成工期连续拖延二个工作日或累计拖延五个工作日以上，发包人有权单方面解除合同。承包人应立即撤出施工现场。由发包人另行组织发包剩余的工程量。承包人因此而给发包人造成的相关损失，发包人有权追究其相应的责任和索赔。 乙方无故恶意停工的，甲方有权单方面终止合同。由此造成的损失由乙方全部承担。 工程价款： 付款方式： 按进度拨付至没单项80%，工程完毕交付后，一次性结清。 补充条款： 本工程质量要求为合格工程；如发现质量问题，乙方包工包料进行返工。 施工时甲方如有罚款，发包方给予甲方罚款金额两倍处罚。 如遇上级领导检查，乙方必须服从工地管理人员安排协调。 本工程因特殊原因，望根据现实情况酌情安排工作。 农民工工资及结算： 遵照不拖欠农民工工资原则，甲方将按时发放工程款，发放时必须经双方预算员核实具体工程量，并按照当时的工程量进行支付工程款，双方预算员应在发放单上签字，所有工人在所应领工资数额后签上自己的姓名，如果是代领的也应签上代领人姓名。做到工资发放实名制。 本工程在发放农民工工资时，应有农民工签字后的工资表来支付工程款。按照双方约定及时发放农民工工资，如出现一切负面影响，发包方有权扣除所有余款，承包人承担一切经济损失。 未尽事宜双方协商解决，不能解决的诉至当地法院解决。 合同一式四份。双方签字后生效。 发包人 （公章）： 承包人（公章）： 年 月 日 年 月 日