工程施工合同书模板（标准版）.docVIP

本文格式为word版本——可以修改编辑 PAGE 第 PAGE 2页，共 NUMPAGES 2页 工程施工合同书模板 【合同/协议书——标准模板】 甲 方：***公司或个人 乙 方：***公司或个人 签订日期： ****年**月**日 签订地点：**省***市***地 工程施工合同书模板   甲方： (以下简称甲方)   乙方： (以下简称乙方)   根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。   一、工程名称：   地 点： .   二、承包方式   三、工程承包内容   四、合同价款   五、 付款方式   六、总工期要求 个工作日。   七、甲方责任   1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。   八、乙方责任   1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。   建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流   2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。   九、工程质量、安全及保修   1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。   2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。   3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。   十、争议及解决办法   未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：   第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;   第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。   十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。   甲方： 乙方：   年 月 日